电梯加装委托协议书

电梯加装委托协议书甲方（委托人）：姓名：__________________身份证号码：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（受托人）：名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拟对其所有或使用的建筑物进行电梯加装，特委托乙方提供相关服务。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议：一、委托事项甲方委托乙方负责[具体建筑物名称及地址]的电梯加装项目，包括但不限于以下服务：1.进行电梯加装的可行性研究与规划设计，根据建筑物的结构、使用需求等因素，制定合理的电梯加装方案，确保方案符合安全、技术、规划等方面的要求。2.负责办理电梯加装所需的各项审批手续，包括但不限于向规划部门、建设部门、特种设备安全监督管理部门等提交申请，并协助甲方准备和提供相关资料，跟进审批进度，确保审批顺利通过。3.按照国家及地方相关标准和规范，负责电梯设备的采购选型。所选用的电梯应具备良好的质量、性能和安全性，符合甲方的使用需求，并提供设备的品牌、型号、规格、技术参数等详细信息供甲方确认。4.组织电梯的安装施工工作，选择具备相应资质的施工单位进行安装，并对施工过程进行全程监督管理，确保施工质量和施工安全。施工过程中应遵守相关施工规范和操作规程，采取必要的安全防护措施，防止发生安全事故。5.负责电梯的调试、验收工作。在电梯安装完成后，组织专业人员进行调试，确保电梯各项性能指标达到设计要求。按照国家及地方规定的验收标准和程序，协助甲方组织相关部门进行验收，确保电梯通过验收并取得合格证书。6.在电梯加装完成后，为甲方提供一定期限的质保服务。质保期内，对电梯出现的质量问题及时进行维修或更换，确保电梯正常运行。同时，定期对电梯进行回访和维护保养，提供技术支持和咨询服务。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的工作进行监督和检查，提出合理的意见和建议。有权要求乙方按照本协议约定的标准和要求完成委托事项。在乙方违反本协议约定或未能履行相关义务时，有权要求乙方承担违约责任并采取补救措施。2.义务向乙方提供开展工作所需的相关资料和信息，包括但不限于建筑物的原始设计图纸、使用情况、业主意见等，并确保所提供资料的真实性、准确性和完整性。协助乙方办理电梯加装所需的各项审批手续，提供必要的支持和配合，如签署相关文件、提供身份证明等。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付委托费用。协调建筑物内其他业主或使用人的关系，确保电梯加装工作能够顺利进行。如因其他业主或使用人的原因导致工作受阻，甲方应积极协助乙方解决问题。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定提供相关资料和信息，并支付委托费用。在履行本协议过程中，有权根据实际情况合理调整工作方案和进度安排，但应提前通知甲方并征得甲方同意。对于甲方提出的不合理要求或违反法律法规的指令，有权拒绝执行，并及时告知甲方。2.义务按照本协议约定的委托事项和标准，认真履行职责，按时、高质量地完成各项工作任务。严格遵守国家及地方有关电梯加装的法律法规、政策规定和技术标准，确保工作的合法性和规范性。对在工作过程中知悉的甲方商业秘密、建筑物相关信息等予以保密，不得泄露给任何第三方。在电梯加装过程中，如发现可能影响工作进度、质量或安全的问题，应及时通知甲方，并提出合理的解决方案和建议。负责组织施工单位进行施工安全管理，制定安全管理制度和应急预案，确保施工过程中不发生安全事故。如发生安全事故，应承担相应的责任，并及时采取措施进行处理，减少损失。在电梯加装完成后，按照国家及地方规定的要求，向甲方提供完整的竣工资料，包括但不限于电梯设备的产品合格证、安装说明书、调试报告、验收报告等。三、委托费用及支付方式（一）委托费用双方经协商确定，本电梯加装项目的委托费用为人民币[x]元（大写：[大写金额]）。此费用为固定总价，包含乙方完成本协议约定的全部委托事项所需的各项费用，除因甲方原因导致的变更或增加工作内容外，不再调整。（二）支付方式1.本协议签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付委托费用的[x]%作为预付款，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。2.电梯设备采购合同签订后，甲方向乙方支付委托费用的[x]%，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。3.电梯安装工程开工后，甲方向乙方支付委托费用的[x]%，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。4.电梯调试完成并经甲方初步验收合格后，甲方向乙方支付委托费用的[x]%，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。5.电梯通过政府相关部门验收合格并取得合格证书后，甲方向乙方支付剩余委托费用，即人民币[x]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次申请付款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、工程期限本电梯加装项目的预计工期为自本协议签订之日起[x]个工作日，具体开工日期以甲方书面通知为准。如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误的，工期相应顺延。乙方应在确保工程质量的前提下，合理安排施工进度，尽量缩短工期。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照委托费用的[x]%向甲方支付违约金；逾期超过[x]天的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照委托费用的[x]%向甲方支付违约金。五、质量标准1.电梯加装工程应符合国家及地方现行的相关法律法规、技术标准和规范要求，包括但不限于《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310）等。2.乙方所选用的电梯设备应具备良好的质量和性能，符合国家相关标准和行业规范，其质量保证期应不低于国家规定的期限。3.电梯安装施工应保证施工质量，安装工艺应符合相关标准和规范，确保电梯运行平稳、安全可靠。在质保期内，电梯应无质量问题，各项性能指标保持稳定。六、违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付委托费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]天的，乙方有权暂停工作，并要求甲方支付已完成工作对应的费用及违约金，同时乙方有权解除本协议，并要求甲方按照委托费用的[x]%支付违约金。2.若乙方未按照本协议约定的标准和要求完成委托事项，或未按时履行相关义务，乙方应负责采取补救措施，并承担因此给甲方造成的损失。如因乙方原因导致电梯加装工程出现质量问题、安全事故或未能通过验收等情况，乙方应承担全部责任，负责免费整改或承担相应的赔偿责任，包括但不限于甲方因此遭受的经济损失、第三方索赔费用等。同时，乙方应按照委托费用的[x]%向甲方支付违约金。如乙方的违约行为给甲方造成重大损失的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照委托费用的[x]%向甲方支付违约金。3.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[x]元（大写：[大写金额]）；如因违约行为给对方造成损失的，还应承担相应的赔偿责任。4.如一方因不可抗力等不可预见、不可避免的原因无法履行本协议约定的义务，不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。在不可抗力事件结束后，双方应协商确定是否继续履行本协议或变更协议内容。七、争议解决本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。如补充协议与本协议有冲突之处，以补充协议为准。3.本协议附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。附件包括但不限于电梯加装方案、设备采购清单、施工图纸、验收报告等。甲方（签字或盖章）：________________