2025湖南天元美居乐装饰工程承包合同

2025湖南天元美居乐装饰工程承包合同第一章总则第一条合同基本信息本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国湖南省市签订：发包方（以下简称“甲方”）：法定代表人：联系方式：地址：承包方（以下简称“乙方”）：湖南天元美居乐装饰工程有限公司法定代表人：联系方式：地址：第二条合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，以及双方友好协商，订立本合同。第三条工程概况工程名称：工程地点：承包范围：承包方式：第二章承包范围和方式第四条承包范围本次承包范围包括但不限于以下内容：（1）；（2）；（3）。乙方应严格按照甲方提供的设计图纸及要求进行施工，未经甲方书面同意，不得擅自更改设计内容。第五条承包方式本工程采用方式承包。乙方负责提供本工程所需的材料、设备、施工工具及劳力，确保工程质量和进度。第三章合同工期第六条合同工期本工程计划工期为日历天，自年月日开工至年月日竣工。甲方应在开工前日向乙方提供施工现场及必要的条件；乙方应按约定时间开工，如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金元。第七条工期顺延由于不可抗力、甲方原因或设计变更导致停工，经甲方书面确认后，工期相应顺延。顺延工期的确认应在事件发生后日内以书面形式提出，否则视为放弃顺延请求。第四章质量标准和验收标准第八条质量标准本工程的质量标准为：符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2025及国家、地方相关标准。乙方在施工过程中应严格遵循设计图纸、技术规范及甲方要求，确保工程质量达到约定标准。第九条验收标准验收程序：隐蔽工程验收、分部分项工程验收、竣工验收。验收标准：（1）材料验收：所有材料应符合设计要求及国家环保标准，乙方应提供材料检测报告；（2）隐蔽工程：由甲方及监理方验收合格后方可进行下一步施工；（3）分部分项工程：每项工程完成后，乙方应通知甲方验收；（4）竣工验收：工程完工后，乙方应提交竣工资料，双方共同进行验收。第五章合同价款及支付方式第十条合同价款本工程合同总价为人民币元（大写：），其中：（1）材料费：元；（2）人工费：元；（3）其他费用：元。合同总价包括但不限于材料采购、施工费用、设计费用、管理费用等，除本合同另有约定外，不得因任何原因调整。第十一条支付方式预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元。中期付款：工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%，即人民币元。尾款：竣工验收合格后日内，甲方支付合同总价的%，即人民币元。质保金：剩余合同总价的%作为质保金，质保期满后日内支付，即人民币元。第六章双方的权利与义务第十二条甲方的权利与义务甲方有权监督乙方的施工质量和进度，发现问题及时提出整改要求。甲方应按约定支付工程款，不得无故拖延或扣减。甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水源、电源等。甲方应按约定参加工程验收，及时确认工程进度和质量。第十三条乙方的权利与义务乙方有权要求甲方按约定支付工程款，按时提供施工条件。乙方应按合同约定的工期、质量标准完成工程，不得擅自更改设计内容。乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工安全，防止事故发生。乙方应提供完整的竣工资料，并配合甲方进行验收。第七章违约责任第十四条乙方违约责任如乙方未能按约定工期完成工程，每延误一日，应向甲方支付合同总价的%作为违约金。如工程质量不符合约定标准，乙方应在甲方要求的期限内完成整改，逾期未完成的，每逾期一日，支付合同总价的%作为违约金。如乙方未经甲方同意擅自更改设计内容，甲方有权要求乙方恢复原设计，由此产生的费用由乙方承担。第十五条甲方违约责任如甲方未能按约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付应付金额的%作为违约金。如甲方无故拖延验收或无理要求整改，导致工期延误，责任由甲方承担。第八章合同的变更与解除第十六条合同变更本合同履行过程中，经双方协商一致，可签订书面补充协议进行变更。变更内容不得与原合同相冲突，否则无效。第十七条合同解除如因乙方原因导致工程停工累计超过日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。如因甲方原因导致工程停工累计超过日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。合同解除后，双方应结算已完工程的价款，并由违约方承担相应责任。第九章不可抗力第十八条不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、战争等。因不可抗力导致的工期延误或损失，由双方协商解决。受不可抗力影响的一方应在事件发生后日内书面通知另一方，并提供相应证明文件。第十章争议解决第十九条争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一章补充条款第二十条补充条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。签订地点：签订时