设计施工总承包合同7篇

设计施工总承包合同7篇篇1发包方（简称甲方）：_________，联系电话：_________，地址：_________。承包方（简称乙方）：_________，联系电话：_________，地址：_________。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。2.本合同工期如需调整，双方协商确定。第三条工程质量1.工程质量应达到国家质量评定标准。2.因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工和维修。第四条合同价款1.本合同价款为：_________元。2.乙方在签订合同时需向甲方交纳合同履约金，金额暂定为：_________元。实际金额以甲方出具的收据为准。合同履约金在本合同履行完毕后根据合同结算情况予以返还。第五条付款方式1.乙方完成工程竣工验收合格后，甲方将已结算的工程款一次性支付给乙方。2.乙方在收到工程款后，应向甲方出具正式发票。第六条违约责任1.甲方若不按合同约定支付工程款，每逾期一天，甲方应向乙方支付违约金_________元。2.乙方若不能按合同工期完成施工任务，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金_________元。第七条其他约定1.乙方在施工中必须做到安全生产、文明施工，并承担施工过程中的一切安全责任。如因乙方原因造成事故或伤亡，一切责任及费用均由乙方承担。2.乙方应按时向甲方提供工程进展的书面报告，并接受甲方的监督。如乙方违反本约定，甲方有权要求乙方整改或解除合同。3.本合同未尽事宜，双方可协商补充。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。4.本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日乙方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日篇2发包方（甲方）：__________承包方（乙方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程承包方式：__________4.工程范围和内容：__________第二条合同工期1.本合同工期为：__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。2.本合同工期如遇下列情况，乙方可顺延工期：（1）因发包方原因影响开工；（2）不可抗力。第三条工程价款及支付方式1.本工程采用设计施工总承包方式，工程价款为：__________元。该价款已包括设计费、施工费及竣工验收等费用。2.支付方式：签订合同后，甲方一次性支付乙方工程总价款。乙方应开具合法有效的发票。第四条甲方权利义务1.甲方有权对乙方进行设计、施工过程中的监督，确保工程质量符合标准要求。2.甲方应按时支付设计、施工款项，确保乙方能够正常进行工作。3.甲方应提供必要的支持和协助，确保乙方能够顺利完成任务。4.甲方应遵守相关法律法规，确保工程的合法性和合规性。第五条乙方权利义务1.乙方应按时提交设计、施工计划，并确保计划的合理性和可行性。2.乙方应按时按质完成设计、施工任务，确保工程的质量和进度符合甲方要求。3.乙方应提供必要的服务和支持，确保甲方能够正常使用工程。4.乙方应遵守相关法律法规，确保工程的合法性和合规性。第六条违约责任1.如一方违约，违约方应承担相应的违约责任。具体责任包括但不限于：赔偿因此给对方造成的全部损失、支付违约金等。2.如因违约导致合同无法继续履行，违约方应承担相应的法律责任。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行自己的义务，确保合同的顺利实施。2.如一方需要终止合同，应提前与对方协商，并达成一致意见后终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。第八条争议解决1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼过程中产生的相关费用由败诉方承担。如双方均有责任，费用应由双方共同承担。第九条其他事项1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。3.乙方在履行合同时需遵守中国的相关法律法规进行工作。否则由此造成的后果由乙方自行承担。4.甲方在签订合同前应了解乙方的相关资质和信誉情况。确保乙方具备履行合同的能力。同时甲方也应提供必要的支持和协助给乙方以便更好地完成任务。此外双方应建立有效的沟通机制及时解决合同履行过程中出现的问题确保合同的顺利实施。篇3发包方（简称甲方）：XXX，地址：XXX，电话：XXX，传真：XXX，邮编：XXX，法定代表人：XXX。承包方（简称乙方）：XXX，地址：XXX，电话：XXX，传真：XXX，邮编：XXX，法定代表人：XXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：XXX2.工程地点：XXX3.工程规模：XXX4.工程内容：包括土建、水电安装等第二条承包方式乙方采用包工包料方式承包本工程。乙方必须按照甲方提供的施工图纸、技术要求、技术标准及验收规范施工，确保工程质量及进度。第三条承包范围1.乙方负责施工范围内所有工程内容的施工及保修。2.乙方负责提供施工所需的所有材料、设备、工具等。3.乙方负责施工过程中的运输、吊装、安装等工作。4.乙方负责施工后的保修工作。第四条工程质量要求1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和技术要求施工，确保工程质量符合相关标准。2.乙方应建立健全质量保证体系，制定详细的质量保证措施，确保工程质量稳定可靠。3.乙方应在施工过程中进行质量检查，确保工程质量符合要求。4.乙方应对施工过程中的质量问题负责，并及时处理解决。第五条进度要求1.乙方应根据甲方要求的施工进度计划，制定详细的施工进度方案，确保施工进度符合计划要求。2.乙方应合理安排施工工序，确保施工进度不受影响。3.乙方应积极解决施工过程中遇到的问题，确保施工进度不受影响。4.乙方应在施工进度计划完成后，及时向甲方提交施工进度报告。第六条付款及结算方式1.甲方应按合同约定向乙方支付款项。具体支付方式及时间如下：合同签订后支付预付款XX%；工程过半支付XX%；工程竣工验收合格后支付XX%。剩余款项作为质量保证金，在工程竣工验收合格后一年内支付。篇4发包方：[公司名称]（以下简称甲方）承包方：[公司名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：设计施工总承包4.工程范围和内容：包括[详细范围和内容]第二条甲方工作1.甲方提供办理相关施工手续的材料和费用。2.甲方派驻工地代表，对工程质量、进度进行监督检查。3.甲方协助乙方办理施工前的相关手续。4.甲方负责提供供乙方使用的办公室、宿舍、库房等生活设施。5.甲方负责将施工所需的水、电等能源供应到施工场地。6.甲方负责办理施工场地的有关证件和手续。7.甲方有权对乙方在设计、施工过程中存在的问题提出修改意见，乙方必须予以修改。8.甲方有权对乙方违反合同的行为进行处罚。9.甲方在接到乙方竣工验收报告后，应尽快组织验收，并及时办理竣工结算。10.甲方应按时支付合同款项。第三条乙方工作1.乙方按照合同约定进行设计、施工，保证工程质量，确保工期。2.乙方应按时向甲方提交设计、施工方案及预算。3.乙方应积极配合甲方办理相关施工手续。4.乙方负责提供施工所需的人力资源、机械设备和材料。5.乙方负责施工过程中的安全、环保工作。6.乙方应向甲方提交竣工验收报告和竣工结算书。7.乙方应积极配合甲方的检查、监督，确保工程质量。8.乙方应按时向甲方提交设计、施工过程中的相关记录和数据。9.乙方应确保施工现场的整洁、有序，并承担施工过程中的垃圾清理费用。10.乙方应对其工作人员进行安全教育和培训，确保其工作人员在施工现场的安全。11.乙方在接到甲方的修改意见后，应及时进行修改，确保工程符合甲方的要求。12.乙方应确保施工期间不影响周边环境和居民的正常生活。13.乙方应积极配合甲方的竣工验收工作，确保验收顺利进行。14.乙方应及时向甲方提交竣工验收资料和结算资料。15.乙方应确保工程的保修期内的服务质量。16.乙方应按时向甲方提交设计、施工过程中的变更记录和签证资料。17.乙方应确保施工期间不影响其他工程的施工和使用。18.乙方应对其工作人员进行技能培训，确保其工作人员具备相应的专业技能和素质。19.乙方应确保施工期间不违反相关法律法规和规定。20.乙方应对其工作人员进行安全交底和教育，确保其工作人员了解施工现场的安全风险和防范措施。21.乙方应及时向甲方提交设计、施工过程中的相关图纸和资料。22.乙方应确保施工期间不影响甲方的正常运营和形象。23.乙方应对其工作人员进行健康教育和培训，确保其工作人员了解施工现场的健康风险和防范措施。24.乙方应及时向甲方反馈设计、施工过程中的问题和建议。25.乙方应确保施工期间遵守甲方的规章制度和纪律要求。26.乙方应对其工作人员进行教育培训，确保其工作人员具备相应的安全生产知识和技能。27.乙方应及时向甲方提交设计、施工过程中的相关记录和报表。28.乙方应确保施工期间遵守相关法律法规和规定，并承担相应的法律责任。29.乙方应对其工作人员进行技术培训和考核，确保其工作人员具备相应的专业技能和素质。30.乙方应及时向甲方提交设计、施工过程中的相关数据和资料。31.乙方应确保施工期间遵守甲方的安全操作规程和劳动纪律要求。32.乙方应对其工作人员进行安全培训和教育，确保其工作人员了解施工现场的安全风险和防范措施，并承担相应的法律责任。33.乙方应及时向甲方反馈设计、施工过程中的问题和建议，确保工程顺利进行。34.乙方应确保施工期间遵守甲方的环保要求和标准。35.乙方应对其工作人员进行环保教育和培训，确保其工作人员了解施工现场的环保风险和防范措施，并承担相应的法律责任。篇5发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程承包方式：设计施工总承包4.工程范围：包括设计、施工、保修等全过程第二条工程造价及付款方式1.工程造价：暂定人民币元，最终造价以实际发生并经甲方确认的工程量为准。2.付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的%作为预付款；工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总造价的%；剩余%作为工程质量保证金，待工程保修期满后支付。具体支付时间和金额以甲方付款凭证为准。第三条工期及进度要求1.工期：本工程计划开工日期为年月日，竣工日期为年月日，总工期为天。具体开工日期以甲方书面通知为准。2.进度要求：乙方应根据工期要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方审批。在施工过程中，乙方应严格按照施工进度计划执行，确保工程按时完成。第四条设计要求1.乙方应根据甲方需求和工程实际情况，提供详细的设计方案。设计方案应满足甲方的功能和审美要求，并符合相关法律法规和规范。2.甲方应在收到设计方案后个工作日内提出修改意见或确认。如果甲方在规定时间内未提出任何意见，则视为默认设计方案。第五条施工质量要求1.乙方应确保施工质量符合相关法律法规和规范要求，并达到甲方满意的标准。2.在施工过程中，乙方应做好质量检查记录，并及时向甲方报告工程质量情况。甲方有权对工程质量进行监督。如果工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或整改。第六条材料设备供应要求1.乙方应根据工程需要，负责材料设备的采购和供应工作。材料设备应符合相关标准和要求，并经过甲方的确认。2.甲方应在收到材料设备清单后个工作日内提出修改意见或确认。如果甲方在规定时间内未提出任何意见，则视为默认材料设备清单。在材料设备供应过程中，如因乙方原因造成延误或质量问题，乙方应承担相应责任并赔偿甲方损失。如因甲方原因造成延误或质量问题，甲方应承担相应责任并赔偿乙方损失。具体责任划分以双方协商为准。篇6发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同文件1.工程施工图纸及说明、设计交底记录、设计修改通知、变更图纸及核定单价等文件；2.甲方驻工地代表和监理公司现场签证；3.工程质量验收规范和质量评定标准；4.工程的修改、变更及核定单价等文件。第三条双方负责事项1.甲方责任：（1）办理工程建设各项审批手续，负责整体工程设计并承担设计费用；（2）制定工期计划，确保工地供电、供水、道路畅通等；（3）协调各施工单位之间的关系；（4）监督工程质量，负责工程质量的检查验收。2.乙方责任：（1）严格执行施工图纸与说明，按图施工；（2）接受甲方驻工地代表的监督检查；（3）按合同工期计划施工，确保工程质量；（4）负责工程的日常管理和维护工作。第四条合同价款及支付方式1.合同价款：_________元；大写：_________元整。该价款为包干价，已包含税金。乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的其他费用。2.支付方式：合同签订后，甲方在收到乙方开出的发票后支付合同价款的_________%，即_________元；大写：_________元整。工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的_________%，即_________元；大写：_________元整。工程竣工验收并移交甲方后，甲方支付合同价款的剩余款项，即_________元；大写：_________元整。乙方在收到款项后应开具相应发票。第五条违约责任1.甲方若不按合同约定支付款项或作出其他违约行为，应承担相应的违约责任。每逾期一天，需向乙方支付违约金_________元。大写：_________元整。若违约行为导致合同无法继续履行，乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任。2.乙方若违反合同约定，应承担相应的违约责任。每逾期一天，需向甲方支付违约金_________元。大写：_________元整。若违约行为导致合同无法继续履行，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。第六条争议解决方式若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法律事实，提供充分的证据材料，并按照法律程序进行。最终判决结果以人民法院的生效判决为准。第七条合同生效及其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务，确保合同的顺利实施。合同期满前，双方可协商续签或签订补充协议。2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。如有其他争议事项，双方可按照国家相关法律法规进行协商处理。若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法律事实，提供充分的证据材料，并按照法律程序进行。最终判决结果以人民法院的生效判决为准。同时，双方应保持友好合作关系，共同推动工程的顺利进行和圆满完成。篇7发包方（简称甲方）：XXX，法定代表人：XXX，住址：XXX。承包方（简称乙方）：XXX，法定代表人：XXX，住址：XXX。根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.工程名称：XXX。2.工程地点：XXX。3.工程内容：XXX。4.工程造价：人民币（大写）XXX元整。第二条设计施工要求1.乙方必须按照甲方要求进行施工，确保工程质量符合《建筑工程质量标准》的要求。2.乙方在设计施工过程中，必须遵守相关法律法规和安全规范，确保施工过程中的安全。3.乙方需按照甲方要求的工期完成施工任务，确保施工进度。第三条材料设备供应1.甲方负责提供施工所需的全部材料设备，并承担相关费用。乙方应妥善保管和使用这些材料设备，确保施工过程中不出现损失和浪费。2.如果因甲方提供的材料设备质量问题导致施工出现质量问题，甲方应承担相应责任。3.乙方在施工过程中所需的其他辅助材料费用由乙方自行承担。第四条工程造价及支付方式1.工程造价：人民币（大写）XXX元整。该造价已包括设计、施工及保修等费用。2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程进行到中期时，甲方应向乙方支付工程总造价的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付工程总造价的XX%；（4）剩余XX%的款项作为工程保修金，在工程保修