2025混凝土工程合同(标准)confidential

2025混凝土工程合同(标准)-confidential合同协议书本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在中华人民共和国（市/县）签订：甲方（发包人）：名称：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包人）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方需要进行（具体工程名称）混凝土工程的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经友好协商，达成如下一致协议：第一章工程概况1.1工程名称：本工程名称为（具体工程名称），以下简称“本工程”。1.2工程地点：本工程位于中华人民共和国（市/县）（具体地址）。1.3工程规模：本工程为（描述工程规模，如建筑面积、结构类型、混凝土用量等），具体情况详见附件《工程量清单》。1.4工程内容：乙方负责完成本工程混凝土的（如：生产、运输、浇筑、养护等）施工任务，具体内容详见本合同附件《施工范围说明》。1.5技术要求：本工程混凝土应符合国家和地方相关标准，包括但不限于《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）和《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107）。第二章双方职责与义务2.1甲方的职责与义务（1）提供施工场地及相关资料，确保乙方能够顺利进场施工。（2）审核乙方提交的施工组织设计、施工方案及相关文件，并在个工作日内提出意见或批准。（3）按本合同约定支付工程款项。（4）协助乙方处理施工过程中涉及的政府部门或其他第三方关系。2.2乙方的职责与义务（1）严格按照本合同约定的工期、质量标准完成施工任务。（2）提供符合要求的混凝土材料，确保材料质量和施工质量。（3）负责施工现场的安全管理，制定并实施安全施工方案，确保施工过程符合相关安全规范。（4）及时向甲方提交施工记录、验收报告等相关文件。第三章工程款支付3.1工程款总额：本工程合同总价为人民币元（大写：元整），详见附件《工程量清单》。3.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元。（2）工程进度款按月结算，甲方于每月日前支付乙方上月完成工程量的%工程款，即人民币元。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，即人民币元。（4）剩余未付的%作为质量保修金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。3.3发票开具：乙方应向甲方提供符合国家税务规定的增值税专用发票或其他有效票据。第四章工程质量和检验标准4.1质量标准：本工程混凝土施工质量应符合国家及地方相关规范要求，包括但不限于以下标准：《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107）甲方另行提供的技术要求和设计文件。4.2质量检验：（1）乙方应建立健全的质量检验体系，确保施工过程中的每一批次混凝土质量均符合标准。（2）甲方有权在施工过程中对混凝土质量进行随机抽检，乙方应积极配合并提供相关资料。4.3验收程序：工程完成后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方组织工程验收。验收不合格的，乙方应在个工作日内完成整改并重新申请验收。第五章安全施工5.1安全管理责任：乙方应严格遵守国家和地方安全生产法律法规，制定并实施切实可行的安全施工方案，确保施工过程中的安全。5.2保险购买：乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，并为施工机械设备购买相关保险，费用由乙方承担。5.3安全责任：施工过程中，若因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方遭受的损失。第六章工期与进度控制6.1开工与竣工时间：本工程开工日期为年月日，竣工日期为年月日，总工期为天。6.2进度要求：乙方应按以下milestones完成施工任务：（1）（具体节点）前完成；（2）（具体节点）前完成；（3）（具体节点）前完成。6.3工期延误责任：若乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金人民币元。工期延误超过天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。第七章变更与签证7.1变更申请：施工过程中，若需对施工内容或技术要求进行变更，甲方应书面通知乙方，乙方应在接到通知后个工作日内提交变更方案和费用estimate。7.2签证处理：双方确认的变更内容，应在施工过程中及时办理签证手续，作为工程款结算的依据。第八章验收与保修8.1工程验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并协助甲方组织验收。验收合格后，双方签署《竣工验收报告》。8.2质保期限：本工程的质保期限为年，自工程验收合格之日起计算。质保期内，若出现施工质量问题，乙方应无条件修复。第九章违约责任9.1甲方违约责任：（1）甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一天，应按逾期金额的%向乙方支付违约金。（2）甲方无故解除合同的，应赔偿乙方遭受的全部损失。9.2乙方违约责任：（1）乙方未按合同约定完成施工任务的，每逾期一天，应按合同总价的%向甲方支付违约金。（2）乙方施工质量不符合要求的，应无条件整改，并赔偿造成的损失。第十章保密义务10.1保密条款：双方应对本合同及相关文件中的商业秘密、技术秘密及其他confidential信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。10.2保密期限：本条款的保密义务自本合同签订之日起生效，直至本合同履行完毕后年。第十一章不可抗力11.1不可抗力事件：因战争、自然灾害、政府行为等不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可协商解除合同或变更合同条款，任何一方均无需承担违约责任。11.2通知与协助：不可抗力事件发生后，双方应立即通知对方，并尽力采取措施减少损失。第十二章争议解决12.1协商解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。12.2诉讼管辖：协商不成的，任何一方均可向本工程所在地人民法院提起诉讼。第十三章其他条款13.1合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。13.2合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）法定代表人或授权代表签字：