2025合同索赔机会清单 ++工程施工合同关键时间限制点详解

2025合同索赔机会清单++工程施工合同关键时间限制点详解工程施工合同关键时间限制点详解合同编号：签订地点：签订日期：本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在中华人民共和国（城市/省）签订：甲方（发包人）：名称：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包人）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方拟将工程项目（以下简称“本工程”）发包给乙方施工，乙方同意按照本合同的条件和要求承包本工程施工。为明确双方权利义务，确保工程顺利进行，双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经平等协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程投资：第二条合同工期2.1计划开工日期：2.2计划竣工日期：2.3总工期：（日历天）2.4工期延误的处理：2.4.1因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金元。2.4.2因不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误的，乙方可申请工期顺延，但需在事件发生后日内向甲方提交书面报告并附相关证明材料，经甲方确认后工期相应顺延。第三条质量标准3.1工程质量要求：3.2质量验收标准：3.3质量保修期：3.4质量问题的处理：3.4.1工程存在质量问题的，乙方应自甲方通知之日起日内完成修复。3.4.2因乙方施工原因导致的质量问题，修复费用由乙方承担，且不免除乙方的保修责任。第四条合同价款与支付4.1合同总价：元（大写：）4.2付款方式：4.2.1预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%，即元。4.2.2工程进度款：按月支付，每月日前乙方向甲方提交当月完成工程量的报告，经审核后甲方向乙方支付合同总价的%。4.2.3结算款：工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交完整的结算资料，经审核后甲方向乙方支付剩余款项。4.3逾期付款的处理：4.3.1甲方逾期支付款项的，每逾期一日，按逾期金额的‰支付违约金。4.3.2乙方不得因甲方逾期付款而擅自停工或延误工期。第五条工程变更与签证5.1工程变更的条件：5.1.1变更由甲方书面提出，经双方协商一致后方可实施。5.1.2变更涉及的设计图纸和施工组织方案需经双方确认后方可执行。5.2变更签证的程序：5.2.1乙方应在收到变更通知后日内向甲方提交详细的增减工程量清单及签证申请。5.2.2甲方应在收到签证申请后日内完成审核并签署意见，逾期未签署的视为同意。5.3变更费用的计算：5.3.1变更费用按双方协商一致的价格或合同约定的计价方式计算，经审核后纳入结算。第六条索赔机会清单6.1索赔条件：6.1.1索赔事项应基于合同条款和法律法规，且乙方已尽到合理的施工义务。6.1.2索赔申请应在事件发生后日内以书面形式向甲方提出，并附相关证明材料。6.2索赔处理程序：6.2.1甲方收到索赔申请后，应在日内组织双方相关部门进行调查和协商。6.2.2甲乙双方应本着公平合理的原则达成一致，未能达成一致的可通过法律途径解决。6.3索赔范围：6.3.1因设计变更、工程量增加导致的额外费用。6.3.2因不可抗力或其他非乙方原因造成的损失。6.3.3其他符合合同约定的索赔情形。第七条双方权利与义务7.1甲方权利与义务：7.1.1有权监督乙方施工进度、质量及安全措施。7.1.2负责提供施工场地及必要协助。7.1.3按时支付合同款项。7.2乙方权利与义务：7.2.1有权要求甲方按合同约定支付款项。7.2.2负责按合同工期、质量标准完成施工任务。7.2.3负责施工现场的安全管理，防止事故的发生。第八条违约责任8.1乙方违约责任：8.1.1工期延误的，按本合同第二条约定处理。8.1.2质量不达标的，按本合同第三条约定处理。8.1.3擅自停工或违反合同约定的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。8.2甲方违约责任：8.2.1逾期付款的，按本合同第四条约定处理。8.2.2无故解除合同的，应向乙方支付合同未履行部分的损失赔偿。第九条争议解决9.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2诉讼过程中，双方应继续履行合同，除非争议影响到合同的根本目的。第十条合同解除10.1双方协商一致可解除本合同。10.2一方严重违约导致合同无法履行的，另一方有权解除合同并要求赔偿。第十一条补充条款11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3本合同一式