栽电杆合同协议

栽电杆合同协议甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：公司名称：__________________统一社会信用代码：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方因[具体用电项目名称]需要进行电杆栽设工作，乙方具备相关专业资质和施工能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方栽设电杆事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述1.电杆规格及数量乙方应按照甲方要求，栽设[x]根电杆，电杆规格为[详细描述电杆的型号，如长度、直径、材质等参数]。2.栽设地点栽设地点位于[具体地点，详细到街道、门牌号等]，该地点由甲方指定，乙方应按照甲方指定的位置进行电杆栽设工作。3.栽设要求电杆应垂直于地面，垂直度偏差不得超过规定标准[具体标准数值]。电杆埋深应符合设计要求，一般为[具体埋深数值]，并应夯实周围土壤，确保电杆稳固。栽设过程中应保证电杆之间的间距均匀，误差不得超过[具体误差数值]。电杆栽设完成后，应进行必要的防护措施，如设置警示标志等，以保障人员和设施安全。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出合理的意见和建议，乙方应予以配合。如乙方未按照本合同约定履行义务，甲方有权要求乙方限期整改，如乙方逾期未整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。2.义务向乙方提供栽设电杆所需的相关图纸、资料及技术要求，确保资料的准确性和完整性。负责协调施工现场周边关系，为乙方施工创造必要的条件，如解决施工过程中可能遇到的外部阻碍等。按照本合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定支付工程款。在施工过程中，如因甲方提供的资料不准确或施工现场条件发生重大变化等原因导致乙方增加施工成本或延误工期，乙方有权要求甲方给予合理补偿。2.义务具备从事电杆栽设工作所需的专业资质证书和安全生产许可证，并向甲方提供相关证书复印件。组织专业施工队伍，配备必要的施工设备和工具，确保施工质量和进度。施工人员应具备相应的从业资格证书，并遵守施工现场的安全操作规程。按照甲方提供的图纸、资料及技术要求进行施工，严格遵守国家及地方有关工程建设的法律法规和标准规范，确保施工质量达到优良标准。如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的损失由乙方承担。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度和应急预案，设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中不发生安全事故。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿因此给甲方及第三方造成的全部损失。在施工过程中，妥善保护施工现场周围的环境，避免对周边环境造成污染和破坏。施工结束后，及时清理施工现场，恢复原状。定期向甲方汇报施工进度情况，接受甲方的监督检查。在工程竣工后，按照甲方要求提交竣工报告及相关资料，并配合甲方进行验收工作。三、工程款及支付方式1.工程款总额本合同项下的工程款总额为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，包含乙方完成本合同约定的全部工作所需的费用，除因甲方原因导致的设计变更或工程量增加外，合同价格不再调整。2.支付方式合同签订后[x]个工作日内，甲方向乙方支付工程款的[预付款比例]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。电杆栽设工作完成[x]%后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付工程款的[进度款比例]，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程全部竣工并经甲方及相关部门验收合格后[x]个工作日内，甲方向乙方支付剩余工程款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。3.乙方应在每次申请工程款支付前，向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付相应款项，且不承担任何违约责任。四、工期1.开工日期：本合同工程定于[具体开工日期]开工。2.竣工日期：本合同工程应于[具体竣工日期]竣工，总工期为[工期天数]天。3.工期调整如因甲方原因导致乙方无法按时开工或施工过程中出现停工、窝工等情况，工期相应顺延，乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。如乙方逾期超过[x]天仍未完成施工任务，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。同时，乙方应承担因工期延误给甲方造成的全部损失。五、质量保证1.质量保证期：本工程质量保证期为自工程竣工验收合格之日起[x]年。2.质量保证期内，乙方应承担以下质量保证责任对本工程提供免费维修、保养服务，确保工程质量始终符合本合同约定及相关标准规范的要求。在接到甲方质量问题通知后，乙方应在[x]小时内做出响应，并在[x]个工作日内到达现场进行处理。如因乙方原因未能及时处理导致问题扩大或给甲方造成损失的，乙方应承担全部责任。如因乙方施工质量问题导致电杆出现倾斜、倒塌等安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿因此给甲方及第三方造成的全部损失。在质量保证期内，乙方应积极履行质量保证责任，如乙方未履行或履行不符合要求，甲方有权自行委托第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担，甲方可从应支付给乙方的款项中扣除，不足部分乙方应另行支付。六、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照本合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照未支付金额的[x%]向乙方支付违约金。如因甲方原因导致乙方无法按时开工或施工过程中出现停工、窝工等情况，甲方应承担相应的损失赔偿责任，并顺延工期。2.乙方违约责任如乙方未按照本合同约定的时间、质量标准及要求完成施工任务，应承担违约责任，按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。如乙方逾期超过[x]天仍未完成施工任务，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。同时，乙方应承担因工期延误给甲方造成的全部损失。如乙方提供的电杆规格、材质等不符合本合同约定或相关标准规范的要求，乙方应负责无偿更换，并承担由此给甲方造成的全部损失。如因乙方提供的电杆质量问题导致出现安全事故，乙方应承担全部责任，并负责赔偿因此给甲方及第三方造成的全部损失。如乙方未按照本合同约定履行质量保证责任，甲方有权自行委托第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担，甲方可从应支付给乙方的款项中扣除，不足部分乙方应另行支付。乙方违反本合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任，赔偿因此给甲方造成的全部损失。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.