公路工程施工分包管理实施细则附件2-公路工程施工分包合同

公路工程施工分包管理实施细则附件2-公路工程施工分包合同甲方（承包人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（分包人）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟实施[公路工程项目名称]，并已接受乙方对该项目[具体分包工程名称]的分包投标，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就乙方分包甲方上述项目的[具体分包工程名称]事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[公路工程项目名称]2.工程地点：[具体地点]3.分包工程内容：[详细描述分包工程的具体工作内容，包括但不限于路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程等具体分项工程的施工任务，应明确工作范围、施工工艺及质量标准等]4.工程规模：[说明分包工程的规模，如长度、面积、结构形式等具体量化指标]5.工程立项批准文号：[如有]6.资金来源：[说明工程资金的来源渠道]二、承包方式乙方采用[具体承包方式，如包工包料、包工不包料等]方式承包本分包工程。三、合同工期1.开工日期：本分包工程定于[具体开工日期]开工。2.竣工日期：本分包工程定于[具体竣工日期]竣工。3.合同工期总日历天数：[X]天。工期计算以开工令确定的开工日期起算，至合同约定的竣工日期止。4.工期调整：如遇下列情况之一，经甲方书面确认后，工期相应顺延：因不可抗力因素导致的工期延误；由于设计变更引起工程量增加或减少，导致乙方无法按原计划施工的；因甲方原因造成的停工、窝工累计超过[X]小时的；经甲方同意的其他合理原因。乙方应在上述情况发生后[X]天内，向甲方提出书面工期顺延申请，并提供相关证明材料。甲方应在收到申请后的[X]天内予以书面答复，逾期不答复的，视为同意顺延工期。四、质量标准1.本分包工程质量应达到国家现行的公路工程施工质量验收规范及标准的[具体质量等级，如合格或优良]等级。2.乙方应建立质量管理体系，制定质量保证措施，确保工程质量符合约定标准。在施工过程中，乙方应接受甲方及监理单位的质量监督检查，对检查出的质量问题应及时整改。3.工程竣工后，乙方应按照国家有关规定和合同约定，向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方进行竣工验收。如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担。五、合同价款及支付方式1.合同价款：本分包工程合同价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价（或固定单价），除因本合同约定的调整因素外，合同价款不作调整。2.支付方式：预付款：甲方在合同签订后的[X]天内，向乙方支付合同价款的[X]%作为预付款，即人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程进度报表及付款申请，甲方在收到报表及申请后的[X]天内审核完毕，并在审核后的[X]天内支付当月已完工程价款的[X]%。工程竣工结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在[X]天内向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方在收到报告及资料后的[X]天内完成结算审核，并在审核后的[X]天内支付至合同价款的[X]%。质量保证金：合同价款的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[具体质保期期限]年后，如无质量问题，甲方在[X]天内一次性无息返还给乙方。六、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：对本分包工程的施工进行监督、检查，对乙方的施工进度、质量、安全等方面提出意见和要求。按照合同约定支付工程价款。有权根据工程需要，对分包工程的施工内容、范围等进行合理调整，但应提前通知乙方，并签订补充协议。2.义务：负责提供施工场地，并保证施工场地具备施工条件。组织施工图纸会审，向乙方进行技术交底。协调乙方与其他施工单位之间的关系，为乙方创造良好的施工环境。按照合同约定及时支付工程价款。（二）乙方权利与义务1.权利：按照合同约定获取工程价款。要求甲方提供施工场地、施工图纸等相关资料，并进行技术交底。对甲方不合理的要求有权提出异议。2.义务：遵守国家法律法规及甲方的各项规章制度，严格按照设计图纸、施工规范及质量标准组织施工，确保工程质量和施工安全。自行组织施工队伍和机械设备，按照合同约定的工期、质量标准完成分包工程施工任务。负责施工场地的清理、平整及临时设施的搭建等工作，并承担相应费用。按照国家有关规定和合同约定，负责采购、供应本分包工程所需的材料、设备，并保证材料、设备的质量符合要求。材料、设备进场时，应向甲方提供质量证明文件，并接受甲方及监理单位的检验。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取安全防护措施，确保施工安全。如发生安全事故，应立即采取措施进行救援，并承担相应的责任和费用。按照合同约定的格式和内容，定期向甲方提交施工进度报表、质量检验报告、安全检查报告等资料。在施工过程中，如发现设计图纸存在问题或与实际情况不符，应及时通知甲方，并配合甲方进行处理。未经甲方书面同意，乙方不得将本分包工程再分包或转包给其他单位。七、工程变更1.甲方有权根据工程实际需要对分包工程进行变更，但应提前[X]天以书面形式通知乙方。变更内容涉及合同价款调整的，双方应根据相关规定协商确定调整金额，并签订补充协议。2.乙方收到甲方的变更通知后，应按照变更要求及时组织施工。如乙方对变更内容有异议，应在收到通知后的[X]天内书面提出，双方协商解决。3.因工程变更导致乙方的工程量增加或减少、施工难度增大或降低等，合同价款应相应调整。调整方式如下：如为固定单价合同，按照实际完成的工程量乘以原合同单价进行调整；如为固定总价合同，根据变更引起的费用变化情况，由双方协商确定调整金额。八、竣工验收1.工程具备竣工验收条件后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，并通知甲方及监理单位进行验收。甲方应在收到报告后的[X]天内组织相关单位进行验收。2.验收过程中，如发现工程质量不符合约定标准，乙方应按照要求进行整改，直至验收合格。整改费用由乙方承担，整改期间不计入工期。3.工程竣工验收合格后，双方应签订竣工验收证书。如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担。九、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如甲方原因导致乙方无法正常施工，造成乙方停工、窝工的，甲方应承担乙方相应的经济损失，并顺延工期。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每逾期一天，应按照合同价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的预付款及已完工程价款，同时乙方应按照合同价款的[X]%向甲方支付违约金。如乙方施工的工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成其他损失的，乙方应承担赔偿责任。如乙方未经甲方书面同意，将本分包工程再分包或转包给其他单位，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的预付款及已完工程价款，同时乙方应按照合同价款的[X]%向甲方支付违约金。乙方如未按照合同约定履行其他义务，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。十、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲方执[X]份，乙方执[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另