建设工程岩土勘察合同7篇

建设工程岩土勘察合同7篇篇1合同编号：[合同编号]建设单位（甲方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]联系电话：[甲方公司电话]勘察单位（乙方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]联系电话：[乙方公司电话]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本建设工程的岩土勘察任务进行协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程勘察任务：[工程勘察任务]二、勘察范围和要求1.勘察范围：[勘察范围]2.勘察要求：[勘察要求]三、勘察文件及提交时间1.勘察文件：[勘察文件]2.提交时间：[提交时间]四、质量保证和违约责任1.乙方应建立健全质量管理体系，确保勘察质量符合相关标准和甲方要求。如因乙方原因导致勘察质量不合格，乙方应负责无偿返工或采取补救措施。2.甲方应按时支付勘察费用，确保乙方能够按时完成任务。如因甲方原因导致乙方无法按时完成任务，甲方应承担相应的违约责任。3.双方应严格遵守合同条款，确保合同的顺利实施。如一方违约，应承担相应的违约责任。具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。五、合同生效及终止条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同条款，确保合同的顺利实施。2.在合同实施过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法继续履行，双方可协商解除合同。协商不成的，可按照国家有关规定处理。3.合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜，确保双方权益得到充分保障。协商不成的，可通过法律途径解决。六、其他条款1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。协商补充的合同条款与本合同具有同等法律效力。2.本合同在实施过程中如遇任何问题或争议，双方应及时沟通解决。沟通协商不成的，可按照国家有关规定处理。3.本合同实施完毕后，双方应认真进行总结和评价，为今后的合作提供参考和借鉴。同时，双方也应保持联系和沟通，以便及时了解和掌握新的业务动态和市场信息。4.甲方需向乙方提供必要的支持和协助，包括资料、场地、设备等方面的支持。同时，乙方也应积极配合甲方的工作安排和要求，确保勘察任务能够按时高质量完成。5.在勘察过程中，乙方应注意保护环境和资源，避免对周围环境造成破坏和污染。同时，乙方也应遵守甲方的安全、环保等规定和制度，确保勘察过程的安全性和稳定性。6.本合同的修改和补充应由双方协商并书面确认。修改和补充后的合同条款与本合同具有同等法律效力。未经双方书面确认的任何修改和补充均视为无效。篇2合同编号：XXXXXX甲方（建设单位）：XXXXXX，统一社会信用代码：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。乙方（勘察单位）：XXXXXX，统一社会信用代码：XXXXXX，地址：XXXXXX，联系方式：XXXXXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程岩土勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXXXX2.工程地点：XXXXXX3.工程规模：XXXXXX4.工程内容：XXXXXX二、勘察范围和要求1.勘察范围：本次勘察范围为工程用地红线内的所有区域。2.勘察要求：乙方需按照《岩土工程勘察规范》等相关标准、规范进行勘察工作，确保勘察数据的准确性和完整性。三、勘察费用及支付方式1.勘察费用：本次勘察费用为人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。该费用包括勘察过程中的一切费用，如人员费、材料费、机械使用费等。2.支付方式：甲方应在合同签订后，向乙方支付勘察费用的XX%作为预付款，即人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX元整）。剩余款项在乙方提交完整勘察成果后一次性支付。四、勘察期限和进度1.勘察期限：本次勘察工作应在合同签订后XX个工作日内完成。如遇不可抗力因素导致无法按时完成，乙方应及时向甲方说明情况，并尽快恢复勘察工作。2.勘察进度：乙方应制定详细的勘察进度计划，并严格按照计划进行工作。甲方有权对勘察进度进行监督。五、勘察成果及验收1.勘察成果：乙方应在勘察工作完成后，向甲方提交完整的勘察成果，包括勘察报告、图表、数据等。该成果应满足《岩土工程勘察规范》等相关标准、规范的要求。2.验收方式：甲方应在收到乙方提交的勘察成果后，组织相关人员进行验收。验收过程中如发现问题或不足，甲方应及时提出，乙方应尽快进行补充或修改。3.验收时间：验收工作应在乙方提交完整勘察成果后的XX个工作日内完成。如遇特殊情况需延长验收时间，甲方应提前告知乙方。六、违约责任及赔偿1.甲方违约：如甲方未按照合同约定支付勘察费用或未履行其他义务，导致乙方无法按时完成勘察工作，甲方应承担违约责任并赔偿因此给乙方造成的实际损失。具体赔偿金额以双方协商为准。2.乙方违约：如乙方未按照合同约定进行勘察工作或提交的勘察成果不符合要求，乙方应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的实际损失。具体赔偿金额以双方协商为准。七、争议解决及法律适用1.争议解决：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.法律适用：本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。如因法律法规变更导致合同无法继续履行或解释，双方应协商解决。八、合同生效与终止1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前，双方应确保各自已履行了合同生效所需的所有手续。2.合同终止：如一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权终止合同。合同终止后，违约方应承担违约责任并赔偿因此给守约方造成的实际损失。具体赔偿金额以双方协商为准。九、其他约定事项1.保密义务：甲乙双方在合同履行过程中所知悉的对方商业秘密和技术秘密，应予以保密，不得泄露给第三方。合同终止后，双方仍应继续履行保密义务。2.不可抗力：如遇不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法继续履行，双方应及时沟通并协商解决方案。具体解决方案以双方协商为准。3.合同变更：如需对合同内容进行变更或补充，双方应协商一致并签订书面协议。协议生效前，双方应确保各自已履行了协议生效所需的所有手续。协议内容与原合同内容不一致的，以协议内容为准。4.合同份数：本合同一式XX份，甲乙方各执XX份。合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。5.合同执行时间：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。如有其他约定事项需提前或延长执行时间，双方应及时协商并签订书面协议予以确认。篇3合同编号：[合同编号]发包人（甲方）：[发包人名称]承包人（乙方）：[承包人名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家、地方有关工程建设的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程的岩土勘察工作事项达成一致意见，特订立本合同。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.开工日期：XXXX年XX月XX日5.竣工日期：XXXX年XX月XX日6.合同价款：暂定[合同价款]元，最终按实际发生并结算的金额为准。二、承包范围及工作内容1.承包范围：本建设工程的岩土勘察工作，包括但不限于以下内容：（1）场地岩土工程勘察；（2）地基与基础设计；（3）地质灾容易性评估；（4）地下水环境影响评估；（5）地质遗迹保护；（6）矿产资源开发利用监督。2.工作内容：详细勘察、设计，编制勘察报告及相关技术文件。三、合同文件及变更管理1.合同文件：包括主合同及附件，其中主合同为双方协商一致的书面协议，附件为本合同的具体实施细节，如勘察计划、技术要求等。2.变更管理：如因实际情况需要调整勘察计划或技术要求，双方应协商达成一致意见，并形成书面变更协议。变更协议应明确变更内容、实施时间、费用调整等事项。四、质量标准及要求1.质量标准：本工程的勘察质量应达到国家或地方规定的工程质量标准。2.具体要求：乙方应根据甲方提供的勘察任务及技术要求，进行现场勘探、取样、试验等工作，并编制详细的勘察报告及相关技术文件。勘察报告应准确、完整地反映工程场地的岩土工程条件，为工程设计、施工提供可靠的依据。五、合同价款及支付方式1.合同价款：暂定[合同价款]元。具体金额根据乙方实际完成的勘察工作量及甲方确认的结算价格确定。2.支付方式：甲方应在合同签订后支付乙方部分启动资金，具体金额根据乙方提交的勘察计划和技术要求确定。勘察工作完成后，乙方应提交完整的勘察报告及相关技术文件，甲方在收到文件并确认质量合格后，应支付乙方剩余的合同价款。六、违约责任及赔偿损失1.违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任应根据违约方违约行为的严重程度及给对方造成的实际损失确定。2.赔偿损失：违约方应赔偿因其违约行为而给对方造成的实际损失，包括但不限于直接损失和间接损失。实际损失应根据具体情况进行核算，并作为确定赔偿金额的依据。七、争议解决及法律适用1.争议解决：如双方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中产生的费用由败诉方承担。2.法律适用：本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律、法规。如因不可抗力或国家政策调整等原因导致合同无法继续履行，双方应协商解决方案。协商不成的，任何一方均可解除本合同，并不承担违约责任。但应提前通知对方，并协助对方做好相关善后工作。具体事宜由双方协商确定。篇4甲方（建设单位）：________________乙方（勘察单位）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本建设工程岩土勘察事项协商一致，特订立本合同，以兹信守。一、工程概况1.工程名称：________________。2.工程地点：________________。3.工程规模：________________。二、勘察范围和要求1.甲方委托乙方承担工程建设的岩土工程勘察任务。乙方应按照甲方的要求和工程建设的需要进行勘察作业。2.勘察范围包括工程所在地的地形地貌、地质构造、岩土性质等各个方面。乙方需提供准确的地质勘察报告及相关建议。三、勘察工作量及进度安排1.勘察工作量包括但不限于现场勘探、样品采集、试验分析等。具体工作量根据工程规模和甲方需求确定。2.乙方应按照甲方的进度要求，合理安排勘察时间，确保勘察工作的顺利进行。如遇特殊情况，双方应协商解决。四、费用及支付方式1.甲方应按照合同约定支付乙方勘察费用。费用标准根据工程规模和工作量确定，具体金额详见合同附件。2.甲方在合同签订后支付乙方总费用的XX%作为预付款。乙方完成勘察工作并提交成果后，甲方应支付剩余款项。3.支付方式：________________（如：银行转账等）。五、质量要求和技术标准1.乙方应按照国家和行业相关技术标准、规范进行勘察作业，确保勘察数据准确可靠。2.甲方对勘察成果的质量要求：________________（具体要求根据工程实际情况填写）。3.乙方应对其提交的勘察成果负责，确保满足甲方和工程建设的需要。六、知识产权和保密条款1.乙方在勘察过程中形成的所有成果（包括报告、数据等）的知识产权归甲方所有。乙方不得将勘察成果用于其他用途或泄露给第三方。2.双方应对合同涉及的商业秘密和技术秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。七、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付勘察费用，乙方有权停止勘察工作，并追究甲方的违约责任。2.若乙方未按照合同约定完成勘察工作，应按照合同约定的方式承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。3.若因乙方提供的勘察成果不符合合同约定或存在重大失误，导致工程建设受到影响或造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。八、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定事项（具体事项根据工程实际情况填写）本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。经过双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。本合同有效期为签订之日起至工程竣工止。在工程竣工后本合同终止。（以下无正文）至此页面以下双方签字盖章处。（本页设置甲乙双方签字盖章及日期位置）甲方（盖章）：________________法定代表人：________________（或授权代表）签字：________________日期：________________乙方（盖章）：________________法定代表人：________________（或授权代表）签字：________________日期：________________注：格式美观清晰指合同排版整齐有序，字体大小适中且保持一致，条款内容表述准确且清晰易懂等要求，以便于阅读和理解合同条款内容。篇5合同编号：[合同编号]建设单位（甲方）：[建设单位名称]地址：[建设单位地址]联系电话：[建设单位联系电话]传真号码：[建设单位传真号码]施工单位（乙方）：[施工单位名称]地址：[施工单位地址]联系电话：[施工单位联系电话]传真号码：[施工单位传真号码]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程建设中的岩土勘察工作，经甲乙双方协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.开工日期：XXXX年XX月XX日5.竣工日期：XXXX年XX月XX日6.合同价款：人民币[合同价款]元，大写[合同价款汉字大写]。二、承包方式及范围1.承包方式：乙方采用包工包料方式承包。乙方需按照《岩土工程勘察规范》等相关技术标准和要求，提供详细的岩土工程勘察报告。2.承包范围：乙方需承担以下勘察任务：（1）场地岩土工程勘察；（2）地基基础设计；（3）地质遗迹保护；（4）其他甲方委托的勘察任务。三、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币[合同价款]元，大写[合同价款汉字大写]。该价款包括乙方为完成勘察任务所需支付的全部费用。2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同价款的XX%作为预付款。乙方完成勘察任务并提交勘察报告后，甲方支付剩余的XX%款项。四、工期及要求1.工期：乙方需在XXXX年XX月XX日前完成全部的勘察任务，并提交完整的岩土工程勘察报告。2.要求：乙方在勘察过程中，应确保工作人员的安全，并严格遵守现场管理规定。提交的勘察报告应详细、准确，满足甲方及相关部门的要求。五、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按时支付合同价款或未提供必要的支持和资料，导致乙方无法按时完成勘察任务，甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：若乙方未按时完成勘察任务或提交的勘察报告不符合合同约定，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方在合理期限内重新勘察或提交符合要求的报告。六、争议解决方式若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。七、合同生效及终止条件1.合同生效：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。2.合同终止：若甲乙双方协商一致，可以书面形式终止本合同。若一方违约导致合同无法继续履行，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿因此给守约方造成的全部损失。在合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。篇6合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要就其建设工程进行岩土勘察，乙方具备相关的勘察资质和能力，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守。一、合同标的1.1本合同标的为甲方委托乙方进行的建设工程岩土勘察工作。1.2乙方应根据甲方的要求，提供详细的岩土勘察报告，包括但不限于地质结构、岩土性质、地下水状况等相关内容。二、工作内容及要求2.1乙方应按照国家的有关法律法规、规范标准以及本合同约定的内容，开展勘察工作。2.2乙方应按时提交勘察报告，勘察报告应真实、准确、完整，满足甲方的需求。2.3乙方在勘察过程中，应确保安全、文明施工，避免对周围环境造成影响。三、合同金额及支付方式3.1本合同总金额为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。3.2甲方应在合同签订后[具体天数]内支付乙方合同总金额的[比例%]作为预付款。3.3乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方应在[具体天数]内支付剩余款项。3.4支付方式：[具体支付方式]。四、勘察周期及进度4.1勘察周期共计[具体天数]天，自乙方收到甲方正式委托之日起算。4.2乙方应按时启动勘察工作，并在勘察周期内完成勘察任务。4.3如因甲方原因或其他不可抗力因素导致勘察工作无法按时完成，双方可协商延长勘察周期。五、质量保证5.1乙方应保证其提供的勘察报告符合甲方的需求，且真实、准确、完整。5.2如因乙方提供的勘察报告不准确导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。5.3甲方有权对乙方提交的勘察报告进行复核，如存在错误或不符合要求的情况，乙方应负责修改或重新勘察。六、保密条款6.1双方应对本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。6.2未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息。七、违约责任7.1如一方违反本合同的任何条款，均应承担相应的违约责任。7.2乙方如未能按时提交勘察报告或提交的勘察报告不符合要求，应向甲方支付违约金。7.3甲方如未能按时支付合同款项，应按未付款项的百分比向乙方支付违约金。八、争议解决8.1如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效，有效期为[具体年限]年。9.3未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：[甲方公司合同章]法定代表人（签字）：[甲方法人亲笔签名]乙方（盖章）：[乙方公司合同章]法定代表人（签字）：[乙方法人亲笔签名]日期：[合同签署日期]以上为本合同内容，双方应共同遵守。篇7合同编号：[合同编号]建设单位（甲方）：[建设单位名称]勘察单位（乙方）：[勘察单位名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规，双方就本建设工程的岩土勘察工作共同协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.开工日期：XXXX年XX月XX日5.竣工日期：XXXX年XX月XX日6.合同总金额：XX元二、委托方和勘察方的责任与义务1.委托方的责任与义务（1）负责提供工程的基础资料，如地形地貌、地质构造、水文气象等，并确保资料的真实性和完整性。（2）负责提供勘察工作所需的现场条件，如场地通排水、供电等。（3）负责审查勘察成