通风机系统工程施工合同

第第页合同编号:________通风机系统工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同主体为甲方（施工单位）与乙方（建设单位），以下简称“双方”。本合同旨在明确双方就通风机系统工程施工的权责、义务及工程款项等事项。甲方为通风机系统工程施工的施工单位，乙方为通风机系统工程施工的建设单位。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商达成以下共识：1.甲方负责按照乙方的施工图纸、技术规范及施工要求，完成通风机系统工程的施工任务。2.乙方负责通风机系统工程施工所需的场地、设备、材料等，并承担相关费用。3.双方共同确保工程按期、高质量完成，满足国家及行业相关标准。4.本合同旨在明确双方的权利义务，维护双方的合法权益，确保工程顺利进行。二、价格、支付方式1.工程总价：根据双方协商确定的工程量清单和单价，通风机系统工程施工总价为人民币______元整。2.支付方式：a.预付款：合同签订后五日内，乙方应向甲方支付合同总价款的_____%作为预付款，即人民币______元整。b.进度款：工程进度达到合同约定节点后，甲方应按照实际完成工程量及合同约定的单价支付进度款。进度款支付比例根据工程进度分阶段确定，具体如下：-工程开工后，每月支付上月已完成工程量款的_____%；-工程中期验收合格后，支付剩余工程量款的_____%；c.结算款：工程竣工验收合格并交付使用后，甲方应在收到乙方提交的结算资料后______日内支付结算款，金额为合同总价减去已支付款项的余额。d.逾期付款：若乙方未按约定时间支付款项，甲方有权要求乙方支付_____%的逾期付款违约金。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定施工场地、设备、材料等；b.甲方有权监督乙方按照施工图纸、技术规范进行施工；c.甲方应按时支付工程款项，确保工程顺利进行；d.甲方应配合乙方进行工程验收，并对验收合格的工程予以接收；e.甲方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等责任。2.乙方权利与义务：a.乙方有权要求甲方按照合同约定施工图纸、技术规范及施工要求；b.乙方有权监督甲方按照施工图纸、技术规范进行施工；c.乙方应按时支付工程款项，确保工程顺利进行；d.乙方应负责工程竣工验收，并对验收合格的工程予以接收；e.乙方应承担因自身原因导致的工程延误、质量不合格等责任。3.双方共同权利与义务：a.双方应共同遵守国家相关法律法规，确保工程安全、环保、质量；b.双方应共同处理工程过程中出现的争议，协商解决；c.双方应共同维护工程现场秩序，确保施工安全；d.双方应共同保护工程现场环境，减少对周边环境的影响。四、质量保证与服务1.质量保证：a.甲方保证通风机系统工程施工质量符合国家及行业相关标准，满足设计要求。b.甲方应使用符合国家质量标准的材料和设备，不得使用假冒伪劣产品。c.甲方应按照合同约定的时间节点完成工程，确保工程按时交付使用。d.甲方应建立质量管理体系，对施工过程进行全程监控，确保工程质量。2.服务保障：a.甲方应在工程交付使用后，不少于______个月的免费保修服务。b.保修期内，如因施工质量问题导致设施损坏，甲方应负责维修或更换，直至问题解决。c.保修期满后，甲方应有偿服务，确保通风机系统正常运行。d.乙方应积极配合甲方进行工程验收，并在验收合格后签署验收报告。e.双方应建立售后服务联系机制，确保在出现问题时能够及时沟通解决。五、履行与变更1.履行：a.双方应按照合同约定的条款和时间节点履行各自的权利和义务。b.甲方应在乙方的施工场地、设备、材料等满足施工条件后，立即开始施工。c.乙方应在甲方施工过程中，必要的协助和支持，确保施工顺利进行。d.任何一方未履行合同义务，应承担相应的违约责任。2.变更：a.如因设计变更、政策调整、不可抗力等原因导致合同内容需变更，双方应友好协商，签订补充协议，并作为合同附件。b.变更内容不得违反国家法律法规和合同基本原则，且应明确变更原因、变更内容、变更后的合同总价及支付方式。c.合同变更需经双方签字盖章后生效，任何一方擅自变更合同内容均属无效。d.变更后的合同总价及支付方式，应与原合同保持一致，除非双方另有约定。六、保密条款1.双方同意在本合同履行过程中，对涉及对方商业秘密、技术秘密和其他保密信息（以下简称“保密信息”）予以保密。2.保密信息的范围包括但不限于：工程设计图纸、技术资料、施工方案、工程量清单、报价、付款计划、合同谈判记录、业务往来信息等。3.双方未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或披露保密信息，包括但不限于口头、书面或通过电子通信方式。4.本保密条款在本合同终止后仍然有效，双方对在合同履行过程中知悉的保密信息负有保密义务，直至该信息进入公共领域或双方另有书面约定。5.违反本保密条款，泄露或披露保密信息的，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。6.双方应采取适当措施，确保保密信息的安全，防止未经授权的访问、复制、泄露或使用。7.本保密条款的适用法律为中华人民共和国法律，任何争议应提交有管辖权的人民法院解决。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。3.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。4.诉讼过程中，双方应与争议相关的全部证据，包括但不限于书面文件、证人证言、鉴定等。5.诉讼费用由败诉方承担，除非法院另有判决。6.在争议解决过程中，如一方提出仲裁请求，另一方应在收到仲裁通知之日起______日内向有管辖权的仲裁机构提出答辩。7.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力，任何一方不得向法院提起诉讼或上诉。8.除非双方另有约定，争议解决过程中的所有通信应通过书面形式进行。八、其它条款1.合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至通风机系统工程施工完毕并经验收合格之日止。2.合同解除：在合同履行期间，如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同，并按照合同约定处理已发生费用。3.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。4.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。5.通知：除法律另有规定外，双方的通知应以书面形式发送至对方指定的地址，视为已送达。6.附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力。7.合同解释：本合同如有歧义，应以书面形式解释，以最后解释为准。8.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律，任何争