2025光伏发电项目施工分包合同

2025光伏发电项目施工分包合同本合同由以下各方于年月日在中华人民共和国省市签订：甲方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（分包方）：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方作为2025光伏发电项目的总承包单位，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就本项目施工分包事项达成如下协议：第一条总则工程名称：2025光伏发电项目工程地点：分包范围：分包内容：甲乙双方同意，乙方作为本项目的施工分包单位，负责完成上述分包范围内的全部工作内容。第二条分包工作范围及要求工程内容乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范以及相关文件要求，完成以下工作：（1）（2）（3）技术标准与规范乙方在施工过程中必须严格遵守国家和地方的相关法律法规、行业标准及甲方提供的技术文件。具体包括但不限于以下内容：（1）《光伏发电站设计规范》（GB50797-2014）（2）《光伏发电系统接入配电网技术规定》（GB/T33589-2025）（3）施工图纸与技术文件甲方应于年月日前向乙方提供完整的施工图纸和技术文件。乙方在收到后应及时进行复核，并提出意见或建议，经甲方确认后方可开始施工。第三条双方的责任和义务（一）甲方的责任和义务项目管理甲方负责本项目的总体协调与管理，包括但不限于工程进度、质量、安全的监督。资源支持甲方应为乙方提供必要的施工场地、临时设施及材料存放场地，并确保施工用水用电的供应。技术指导甲方应向乙方提供必要的技术支持和指导，及时解答乙方在施工过程中遇到的技术问题。支付义务甲方应按照本合同约定的付款方式和时间，按时足额支付工程款。（二）乙方的责任和义务施工组织乙方应根据甲方要求编制详细的施工组织设计，并经甲方审核后实施。人员管理乙方应配备具有相应资质的项目经理和技术人员，确保施工现场管理有序进行。材料与设备乙方负责采购本分包工程所需的材料和设备，必须保证其质量符合国家及行业标准，并提供相关合格证明文件。安全文明施工乙方应严格遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工现场的安全文明施工。环境保护乙方在施工过程中应采取有效措施减少对环境的影响，避免污染和噪音扰民。第四条工期管理开工时间本工程计划于年月日开工，具体以甲方书面通知为准。工期要求乙方应严格按照甲方制定的施工进度计划进行施工，总工期为日历天。延期处理如因乙方原因导致工期延误，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价的‰作为违约金；如因不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误，经甲方书面确认后可顺延工期。第五条质量管理与验收质量标准本工程的质量目标为：。乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，并确保工程质量达到约定标准。隐蔽工程检查对于隐蔽工程，乙方应在施工前通知甲方进行检查，未经甲方确认不得进行下一工序的施工。中间验收工程施工过程中，甲乙双方应按照约定的时间节点进行中间验收，并签署相应的验收记录。竣工验收乙方应在工程完工后日内向甲方提交完整的竣工资料和验收申请报告。甲方应在收到申请后日内组织竣工验收，验收合格后双方签署《竣工验收证书》。第六条安全管理安全责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，制定并执行施工现场的安全管理制度，确保施工人员的生命财产安全。保险购买乙方应为参与本工程的所有施工人员购买意外伤害保险，并将保单复印件提交甲方备案。应急预案乙方应编制详细的应急救援预案，并定期组织演练，确保在突发情况下能够及时妥善处理。第七条价款与支付合同总价本分包工程的合同总价为人民币元（大写：元整）。付款方式（1）预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款。（2）进度款：根据施工进度，甲方按月支付工程进度款，比例为已完工程量的%。（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价的%。（4）质保金：剩余%作为质保金，待缺陷责任期满后无质量问题一次性付清。违约金如乙方未按约定完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付合同总价的‰作为违约金；如因甲方原因导致工程款延期支付，每逾期一日，甲方应支付应付金额的‰作为违约金。第八条变更与索赔变更程序如需对本合同约定的内容进行变更，甲乙双方应协商一致并签订书面补充协议。索赔处理因非乙方原因导致的工程延误或损失，乙方有权向甲方提出索赔；反之亦然。第九条争议解决双方因本合同发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁。仲裁期间，双方仍应继续履行本合同未涉及争议的部分。第十条其他条款本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，一式份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：签署日期：