成都市装饰装修工程施工合同条款5篇

成都市装饰装修工程施工合同条款5篇篇1一、工程概况1.工程名称：成都市某小区住宅装修工程2.工程地点：成都市某小区某楼某单元3.房屋结构：某室某厅某卫4.装饰要求：按照《建筑装饰工程施工及质量验收规范》（GB50209-2025）执行5.工程造价：人民币（大写）_________元整6.施工工期：自合同签订之日起，至工程竣工验收之日止，共______天二、施工方式及材料要求1.施工方式：采用包工包料方式，由施工单位负责施工及材料采购2.材料要求：所有材料必须符合国家相关标准，并经过质量验收合格后方可进场使用3.施工单位需提供详细的材料清单及样品，经业主确认后方可施工三、施工内容及要求1.房屋结构改造：按照业主需求进行房屋结构改造，确保改造后的房屋结构安全、合理2.墙面装饰：对墙面进行基础处理（如抹灰、找平、刷界面剂等），确保墙面平整、无裂缝等缺陷；按照业主需求进行墙面装饰（如贴壁纸、刷乳胶漆等），确保装饰效果美观、持久3.地面装饰：对地面进行基础处理（如清理、找平、铺设木地板等），确保地面平整、无杂物等污染；按照业主需求进行地面装饰（如铺设瓷砖、大理石等），确保装饰效果美观、耐用4.吊顶装饰：按照业主需求进行吊顶装饰（如安装石膏板、铝扣板等），确保吊顶平整、无变形等缺陷；同时，吊顶材料需具备防火、环保等性能5.门窗装饰：按照业主需求对门窗进行装饰（如安装门窗套、门窗帘等），确保门窗装饰美观、实用6.其他装饰：按照业主需求对其他部位进行装饰（如墙面装饰、背景墙等），确保整体装饰效果协调、美观四、施工工期及进度要求1.施工工期：自合同签订之日起，至工程竣工验收之日止，共______天。如遇不可抗力因素导致工期延误，需及时与业主沟通并协商解决。2.施工单位需按照施工计划合理安排施工进度，确保施工周期按时完成。同时，施工单位需定期对施工进度进行检查和调整，确保施工进度得到有效控制。3.业主有权对施工进度进行监督，如有发现施工进度滞后或存在质量问题，可及时提出并要求施工单位进行整改。五、工程造价及支付方式1.工程造价：人民币（大写）_________元整。该造价已包含施工所需的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、管理费、税金等。如有超出该造价的部分，需经业主同意后方可施工。2.支付方式：采用分期付款的方式，具体支付节点如下：*签订合同后支付工程造价的______%作为预付款；*施工完成______%后支付工程造价的______%；*施工完成______%后支付工程造价的______%；*竣工验收合格后支付剩余款项。3.施工单位需提供正规的发票作为收款凭证。如有特殊原因无法提供发票的，需向业主说明情况并征得业主同意后方可施工。六、质量保证及售后服务要求1.施工单位需保证施工质量符合相关标准和业主要求。如有发现施工质量问题或缺陷，需及时进行处理并承担相应的责任和费用。2.竣工验收后，施工单位需向业主提供必要的保养和维护服务。保养维护期限自竣工验收之日起不少于______年。在保养维护期内，如发生因施工原因导致的质量问题或缺陷，施工单位需无偿进行修复和整改。3.施工单位需建立完善的售后服务体系，确保业主在使用过程中能够及时得到技术支持和问题解决。同时，施工单位需对售后服务人员进行专业培训，提高服务质量和效率。七、违约责任及争议解决方式1.施工单位需按照合同约定履行施工义务，如因施工单位原因导致工期延误或施工质量问题，需承担相应的违约责任和赔偿责任。同时，施工单位需赔偿因此给业主造成的全部损失。2.在合同履行过程中，如发生争议或纠纷，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和法院裁决结果。3.本合同一式两份，双方各执一份。本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同的修改和补充应以书面形式进行，并经双方签字或盖章后生效。篇2一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程造价：[工程造价]二、施工工期1.隐蔽工程工期：[隐蔽工程工期]天2.整体工程进度：[整体工程进度]天3.如有特殊原因需延长工期，应书面通知对方，实际工期以双方协商确定。三、工程质量及验收1.乙方必须严格按照施工图纸、设计说明及国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方应按工程进度定期向甲方代表提供质量进度报表及工程事故报告。3.工程完工后，乙方应通知甲方代表进行竣工验收，甲方代表接到通知后，应在规定的期限内组织人员进行验收。4.验收中如发现有不符合设计要求或规范、规程的地方，需要返工的，由乙方负责修好再进行验收；如验收合格后，双方应办理验收手续。5.竣工日期以验收合格并办理验收手续之日为准。四、工程价款及支付方式1.本合同价款为人民币（大写）[合同价款]元，小写[合同价款]元。2.乙方进场后，甲方支付合同总金额的[支付比例]作为预付款。3.乙方完成工程进度的一半时，甲方支付合同总金额的[支付比例]。4.乙方完成全部工程并验收合格后，甲方支付剩余的款项。5.乙方在收款时应向甲方提供合法有效的收据。五、材料供应及设备管理1.本工程所需材料由乙方自行采购，但材料质量必须达到相关标准，并经过甲方代表的认可。2.乙方在采购材料时，应确保材料的供应及时且充足，以免影响工程进度。3.乙方应妥善保管现场的材料和设备，防止其被盗或损坏。4.乙方在工程中使用的设备必须满足施工需要，并经过安全检测。六、安全生产与文明施工1.乙方应严格遵守安全生产和文明施工的相关规定，确保施工现场的安全和整洁。2.乙方在施工中应采取必要的安全措施，防止事故发生。如有意外情况发生，应及时通知甲方代表。3.乙方在施工中应尽量减少对周围环境和设施的影响，做到文明施工。七、违约责任1.甲方若不按合同约定支付工程款项或提供必要支持，应承担相应的违约责任。2.乙方若不能按合同约定完成施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。3.如因乙方原因导致工期延误或工程质量不合格，乙方应承担相应的赔偿责任。八、争议解决1.本合同的解释权归甲方所有。如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，双方同意向甲方所在地法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规进行诉讼活动。诉讼结果出来后，双方应遵守法院判决书或调解书的内容进行履行。如需上诉，则按上诉程序进行。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中未发生争议的其他条款。篇3一、工程概况1.工程名称：成都市某酒店装饰装修工程2.工程地点：成都市某酒店内3.工程内容：酒店大堂、餐厅、客房等区域的装饰装修4.工程规模：总面积约1000平方米二、合同条款1.合同双方甲方（发包方）：成都市某酒店管理有限公司乙方（承包方）：四川某装饰工程有限公司2.工程价款及支付方式（1）工程价款：本合同总价为人民币壹佰万元整（￥1,000,000元）。（2）支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：A.合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的30%作为预付款，即人民币叁拾万元整（￥300,000元）。B.乙方完成工程量的50%后，甲方应向乙方支付合同总价的40%，即人民币肆拾万元整（￥400,000元）。C.乙方完成工程量并验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价的30%，即人民币叁拾万元整（￥300,000元）。3.工程期限及进度（1）工程期限：本合同工程期为60天，自合同签订之日起计算。（2）进度要求：乙方应确保施工进度，按时完成施工任务。如有特殊情况需调整施工进度，应提前与甲方协商并书面确认。4.工程质量及验收标准（1）工程质量：乙方应确保施工质量符合相关标准和规范，并使用合格的施工材料。（2）验收标准：工程完成后，甲方应按照合同约定的标准进行验收。具体验收标准见附件。5.违约责任及赔偿（1）违约责任：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。（2）赔偿标准：违约方应按合同总价的10%向另一方支付违约金。如违约金不足以弥补损失，违约方还应承担相应的赔偿责任。6.争议解决及法律适用（1）争议解决：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。（2）法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。如因执行本合同而引起的一切争议，均适用中华人民共和国法律进行裁决。三、合同生效及变更1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.合同变更：如需对合同进行变更，双方应协商一致并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。四、其他约定事项1.保密义务：双方应对本合同内容及执行过程中涉及的商业秘密、技术资料等保密信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。2.不可抗力：如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行，双方应友好协商解决方案。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府政策调整等。3.合同终止：如一方需提前终止合同，应提前30天书面通知对方，并承担相应的违约责任和赔偿责任。篇4一、工程概况1.工程名称：成都市XX区XX路XX号装饰装修工程2.工程地点：成都市XX区XX路XX号3.工程内容：装饰装修施工，包括客厅、卧室、厨房、卫生间等区域的装修。4.工程施工方式：采用半包方式，即甲方提供主要材料，乙方负责施工及辅助材料的采购。二、合同双方1.甲方（业主）：成都市XX区XX路XX号，联系电话：12345678901。2.乙方（施工单位）：四川XX装饰工程有限公司，联系电话：09876543210。三、工程造价与支付方式1.工程造价：本次装饰装修工程的总造价为人民币XX元（大写：XX元整）。具体费用包括材料费、人工费、管理费、税金等。2.支付方式：甲方在签订合同后支付工程总造价的XX%作为预付款，施工完成后支付剩余的XX%。乙方需提供相应的发票。四、施工期限与进度1.施工期限：本次装饰装修工程的施工期限为XX天，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。2.施工进度：乙方需按照甲方要求的施工进度进行施工，确保按时完成装修任务。甲方有权对施工进度进行监督。五、质量保证与售后服务1.质量保证：乙方需保证施工质量符合相关标准，材料使用符合环保要求。施工完成后，需进行质量验收，确保工程质量合格。2.售后服务：施工完成后，乙方需提供一年的售后服务，期间如出现质量问题，乙方需负责维修和更换。六、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按时支付款项或未提供必要支持，导致乙方无法按时施工完成，甲方需承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：如乙方在施工过程中出现质量问题或未按时完成施工任务，乙方需承担相应的违约责任。七、争议解决1.争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决地点：本次装饰装修工程相关的争议应在成都市有管辖权的人民法院进行诉讼解决。八、合同生效与终止1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.合同终止：如一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权提出终止合同。合同终止后，违约方需承担相应的违约责任。甲方（业主）：成都市XX区XX路XX号（签字）日期：XXXX年XX月XX日盖章：四川XX装饰工程有限公司（盖章）日期：XXXX年XX月XX日篇5一、工程概况1.工程名称：成都市某小区住宅装饰装修工程2.工程地点：成都市某小区3.施工单位：四川某某装饰工程有限公司4.工程内容：住宅室内装饰、墙面涂料、地板铺设、吊顶安装等5.工程期限：自合同签订之日起60天6.工程价款：人民币100万元二、施工条款1.施工单位必须按照合同约定，按照施工图纸和说明书的要求施工，确保工程质量。2.施工单位应按照国家相关标准和规范施工，确保施工安全和环保。3.施工单位应按照规定进行工程验收，并提供相应的质量保证文件。4.施工单位应遵守国家法律法规和规定，不得违法施工。5.施工单位应保证施工现场的整洁和卫生，不得乱倒垃圾和废弃物。6.施工单位应按