光伏清洗施工合同样本

光伏清洗施工合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方光伏发电系统清洗施工事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1甲方光伏发电系统位于__________，装机容量为__________千瓦。

1.2乙方负责甲方光伏发电系统清洗施工工作，包括但不限于清洗光伏组件、支架、电缆等。

二、施工内容

2.1乙方按照甲方光伏发电系统实际情况，制定详细的施工方案，经甲方确认后执行。

2.2乙方负责清洗甲方光伏发电系统，确保光伏组件表面清洁，提高光伏发电效率。

2.3乙方在施工过程中，应严格遵守安全生产规定，确保施工安全。

三、施工期限

3.1乙方应在甲方光伏发电系统清洗施工合同签订后__________日内完成清洗工作。

3.2如遇特殊情况导致施工期限延误，乙方应提前__________日向甲方书面报告，经甲方同意后方可延期。

四、施工费用及支付方式

4.1本合同施工费用总额为人民币__________元。

4.2施工费用支付方式如下：

（1）合同签订后__________日内，甲方支付乙方人民币__________元作为预付款；

（2）施工完成后，甲方验收合格后__________日内支付乙方剩余施工费用。

五、验收标准

5.1乙方完成的清洗工作，应满足甲方光伏发电系统正常运行的要求。

5.2甲方有权对乙方完成的清洗工作进行验收，验收合格后方可支付剩余施工费用。

六、违约责任

6.1乙方未按时完成清洗工作，每延误一日，应向甲方支付人民币__________元的违约金。

6.2乙方在施工过程中造成甲方光伏发电系统损坏，应负责修复或赔偿。

六、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

8.2本合同到期后，如双方无异议，可续签本合同。

八、附件

8.1甲方光伏发电系统清洗施工方案

8.2甲方光伏发电系统照片

8.3乙方相关资质证明

8.4其他双方认为必要的文件

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）为保障光伏发电系统的正常运行和发电效率，特委托乙方（以下简称“乙方”）进行光伏清洗施工。同时，为确保施工质量和进度，甲方引入丙方（以下简称“丙方”）作为第三方监理单位。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1甲方光伏发电系统位于__________，装机容量为__________千瓦。

1.2乙方负责甲方光伏发电系统清洗施工工作，包括但不限于清洗光伏组件、支架、电缆等。

1.3丙方作为第三方监理单位，负责对乙方施工过程进行全程监理，确保施工质量、安全和进度。

二、施工内容

2.1乙方按照甲方光伏发电系统实际情况，制定详细的施工方案，经甲方确认后执行。

2.2乙方负责清洗甲方光伏发电系统，确保光伏组件表面清洁，提高光伏发电效率。

2.3丙方对乙方施工过程进行全程监理，确保施工质量、安全和进度符合合同要求。

三、施工期限

3.1乙方应在甲方光伏发电系统清洗施工合同签订后__________日内完成清洗工作。

3.2如遇特殊情况导致施工期限延误，乙方应提前__________日向甲方和丙方书面报告，经甲方和丙方同意后方可延期。

四、施工费用及支付方式

4.1本合同施工费用总额为人民币__________元。

4.2施工费用支付方式如下：

（1）合同签订后__________日内，甲方支付乙方人民币__________元作为预付款；

（2）施工完成后，经丙方验收合格后__________日内支付乙方剩余施工费用。

五、验收标准

5.1乙方完成的清洗工作，应满足甲方光伏发电系统正常运行的要求。

5.2丙方对乙方完成的清洗工作进行验收，验收合格后方可支付剩余施工费用。

六、甲方的权利

6.1甲方有权要求乙方在施工过程中按照合同约定的时间、质量、安全等要求进行施工。

6.2甲方有权要求丙方对乙方施工过程进行全程监理，确保施工质量、安全和进度。

6.3甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改，直至符合合同要求。

七、甲方的义务

7.1甲方应按照合同约定的时间、地点提供施工所需的场地、设备和材料。

7.2甲方应配合乙方和丙方的工作，确保施工顺利进行。

八、乙方的义务

8.1乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求进行施工。

8.2乙方应确保施工过程中人员、设备的安全，防止事故发生。

8.3乙方应配合丙方的监理工作，及时整改丙方提出的问题。

九、丙方的权利和义务

9.1丙方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求进行施工。

9.2丙方有权对乙方施工过程进行全程监理，确保施工质量、安全和进度。

9.3丙方应确保监理工作的客观、公正、公平。

十、违约责任

10.1乙方未按时完成清洗工作，每延误一日，应向甲方支付人民币__________元的违约金。

10.2乙方在施工过程中造成甲方光伏发电系统损坏，应负责修复或赔偿。

10.3丙方未按照合同约定进行监理工作，应承担相应的法律责任。

十一、争议解决

11.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及终止

12.1本合同自三方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

12.2本合同到期后，如双方无异议，可续签本合同。

十三、附件

13.1甲方光伏发电系统清洗施工方案

13.2甲方光伏发电系统照片

13.3乙方相关资质证明

13.4丙方相关资质证明

13.5其他双方认为必要的文件

十四、总结

本合同引入第三方监理单位丙方，旨在确保施工质量、安全和进度，保障甲方权益。甲方作为主导方，享有对施工过程和监理工作的监督权，以确保光伏发电系统的正常运行和发电效率。同时，本合同对乙方和丙方的责任和义务进行了明确规定，以保障甲方的利益。通过本合同的签订，甲乙丙三方将共同维护光伏发电项目的顺利进行，实现合作共赢。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）为专业光伏清洗服务提供商，鉴于甲方（以下简称“甲方”）光伏发电系统的清洗需求，乙方特委托丁方（以下简称“丁方”）作为第三方监理单位，对乙方提供的清洗服务进行全程监理。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲乙丁三方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1甲方光伏发电系统位于__________，装机容量为__________千瓦。

1.2乙方负责甲方光伏发电系统清洗服务，包括但不限于清洗光伏组件、支架、电缆等。

1.3丁方作为第三方监理单位，负责对乙方提供的清洗服务进行全程监理，确保服务质量和进度。

二、服务内容

2.1乙方根据甲方光伏发电系统实际情况，制定详细的清洗方案，经甲方确认后执行。

2.2乙方负责清洗甲方光伏发电系统，确保光伏组件表面清洁，提高光伏发电效率。

2.3丁方对乙方提供的清洗服务进行全程监理，包括但不限于施工质量、安全和进度。

三、服务期限

3.1乙方应在甲方光伏发电系统清洗服务合同签订后__________日内完成清洗服务。

3.2如遇特殊情况导致服务期限延误，乙方应提前__________日向甲方和丁方书面报告，经甲方和丁方同意后方可延期。

四、服务费用及支付方式

4.1本合同服务费用总额为人民币__________元。

4.2服务费用支付方式如下：

（1）合同签订后__________日内，甲方支付乙方人民币__________元作为预付款；

（2）服务完成后，经丁方验收合格后__________日内支付乙方剩余服务费用。

五、验收标准

5.1乙方提供的清洗服务，应满足甲方光伏发电系统正常运行的要求。

5.2丁方对乙方提供的清洗服务进行验收，验收合格后方可支付剩余服务费用。

六、乙方的权利

6.1乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的场地、设备和材料。

6.2乙方有权要求甲方配合乙方和丁方的工作，确保清洗服务的顺利进行。

6.3乙方有权要求甲方在验收合格后支付剩余服务费用。

七、乙方的义务

7.1乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求提供清洗服务。

7.2乙方应确保清洗过程中人员、设备的安全，防止事故发生。

7.3乙方应配合丁方的监理工作，及时整改丁方提出的问题。

八、丁方的权利和义务

8.1丁方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求提供服务。

8.2丁方有权对乙方提供的清洗服务进行全程监理，确保服务质量和进度。

8.3丁方应确保监理工作的客观、公正、公平。

九、甲方的义务

9.1甲方应按照合同约定的时间、地点提供清洗服务所需的场地、设备和材料。

9.2甲方应配合乙方和丁方的工作，确保清洗服务的顺利进行。

十、甲方的违约责任

10.1甲方未按时提供清洗服务所需的场地、设备和材料，每延误一日，应向乙方支付人民币__________元的违约金。

10.2甲方未配合乙方和丁方的工作，导致清洗服务无法顺利进行，应承担相应的责任。

十一、争议解决

11.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

十二、合同生效及终止

12.1本合同自三方签字盖章之日起生效，有效期为__________年。

12.2本合同到期后，如双方无异议，可续签本合同。

十三、附件

13.1乙方光伏清洗服务方案

13.2乙