住房水电施工合同样本

住房水电施工合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方在其住房水电施工事宜上，委托乙方进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：

一、施工内容

1.1甲方委托乙方对其住房水电进行施工，具体施工内容包括但不限于：水电管道铺设、电线电缆敷设、配电箱安装、开关插座安装、水表安装、洁具安装等。

1.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及设计要求进行施工，确保施工质量符合国家标准及行业规范。

二、施工期限

2.1本合同工期为______天，自双方签订合同之日起计算。

2.2乙方应按照甲方要求，合理安排施工进度，确保按期完成施工任务。

三、施工费用

3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸及设计要求，编制详细的施工预算，经甲方审核同意后，作为本合同的施工费用。

3.2施工过程中，如遇设计变更、材料代用等情况，乙方应提前向甲方报告，经甲方同意后，由双方协商调整施工费用。

四、质量保证

4.1乙方应确保施工质量符合国家标准及行业规范，对施工过程中的质量问题负责。

4.2乙方应在施工完成后，进行自检，并在自检合格后，通知甲方进行验收。

五、验收与交付

5.1甲方应在乙方完成施工后，对施工质量进行验收，验收合格后，双方签署验收合格证明。

5.2验收合格后，乙方应在甲方指定的时间内，将施工完成的住房水电交付甲方使用。

六、违约责任

6.1乙方如未按约定工期完成施工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的______%作为违约金。

6.2甲方如未按约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款的______%作为违约金。

六、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

附件：

1.施工图纸及设计要求

2.施工预算

3.验收合格证明

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

签订日期：____________

备注：本合同未尽事宜，以双方另行签订的补充协议为准。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障其住房水电施工质量与进度，特委托乙方（以下简称“乙方”）负责施工，并引入丙方（以下简称“丙方”）作为第三方监理单位，以确保施工过程中的质量控制与监督。为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

一、施工内容与监理职责

1.1甲方委托乙方对其住房水电进行施工，具体施工内容包括但不限于：水电管道铺设、电线电缆敷设、配电箱安装、开关插座安装、水表安装、洁具安装等。

1.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及设计要求进行施工，确保施工质量符合国家标准及行业规范。

1.3丙方作为第三方监理单位，负责对乙方的施工过程进行全程监理，包括但不限于质量监督、进度控制、安全检查等。

二、施工期限与进度管理

2.1本合同工期为______天，自双方签订合同之日起计算。

2.2乙方应按照甲方要求，合理安排施工进度，确保按期完成施工任务。丙方有权对施工进度进行监督，并提出合理化建议。

三、施工费用与支付方式

3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸及设计要求，编制详细的施工预算，经甲方审核同意后，作为本合同的施工费用。

3.2施工过程中，如遇设计变更、材料代用等情况，乙方应提前向甲方报告，经甲方同意后，由双方协商调整施工费用。

3.3甲方应按约定的进度支付工程款，具体支付比例及时间由三方协商确定。

四、质量保证与验收

4.1乙方应确保施工质量符合国家标准及行业规范，对施工过程中的质量问题负责。

4.2丙方有权对施工质量进行监督，并提出整改意见。乙方应在丙方监督下进行整改，直至质量合格。

4.3施工完成后，甲方、乙方、丙方共同进行验收，验收合格后，乙方将施工完成的住房水电交付甲方使用。

五、甲方的权利与利益

5.1甲方有权要求乙方按照施工图纸及设计要求进行施工，并有权对施工过程进行监督。

5.2甲方有权要求丙方对施工质量进行监理，确保施工质量达到预期目标。

5.3甲方有权要求乙方在施工过程中保持施工安全，确保人员及财产安全。

5.4甲方有权要求乙方在施工过程中保持施工现场的整洁，不得影响周围环境。

5.5甲方有权要求乙方在施工过程中提供必要的施工资料，以便甲方进行项目管理和验收。

六、乙方的义务与责任

6.1乙方应按照甲方要求，在规定工期内完成施工任务，确保施工质量。

6.2乙方应配合丙方的监理工作，及时整改丙方提出的问题。

6.3乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工过程中的合法合规。

6.4乙方应承担因施工原因造成的损失，包括但不限于财产损失、人身伤害等。

七、丙方的职责与权利

7.1丙方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于质量、进度、安全等方面。

7.2丙方有权要求乙方整改施工过程中发现的问题，并有权对整改情况进行验收。

7.3丙方有权要求乙方提供必要的施工资料，以便进行监理工作。

八、违约责任与限制条款

8.1乙方如未按约定工期完成施工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的______%作为违约金。

8.2乙方如未按约定质量完成施工，甲方有权要求乙方进行整改，直至质量合格，并有权要求乙方承担由此产生的费用。

8.3丙方在监理过程中发现乙方存在重大违规行为，有权向甲方报告，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。

8.4乙方在施工过程中，如因自身原因造成安全事故，应承担全部责任。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他约定

10.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

10.2本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

第三方介入的意义和目的在于通过丙方的监理，确保施工质量与进度，降低甲方在施工过程中的风险。甲方为主导的目的和意义在于保障甲方的权益，确保施工质量达到预期目标，同时提高施工效率，降低成本。

附件：

1.施工图纸及设计要求

2.施工预算

3.验收合格证明

4.第三方监理合同

5.甲方与乙方签订的施工合同

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为专业住房水电施工承包商，甲方（以下简称“甲方”）为业主，鉴于甲方需对其住房进行水电改造，乙方特提供专业施工服务，并引入丁方（以下简称“丁方”）作为第三方监理单位，以确保施工质量与安全。为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙丁三方友好协商，达成如下协议：

一、施工内容与监理职责

1.1乙方负责甲方住房水电改造的施工，具体施工内容包括但不限于：水电管道铺设、电线电缆敷设、配电箱安装、开关插座安装、水表安装、洁具安装等。

1.2乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及设计要求进行施工，确保施工质量符合国家标准及行业规范。

1.3丁方作为第三方监理单位，负责对乙方的施工过程进行全程监理，包括但不限于质量监督、进度控制、安全检查等。

二、施工期限与进度管理

2.1本合同工期为______天，自双方签订合同之日起计算。

2.2乙方应按照甲方要求，合理安排施工进度，确保按期完成施工任务。丁方有权对施工进度进行监督，并提出合理化建议。

三、施工费用与支付方式

3.1乙方应按照施工图纸及设计要求，编制详细的施工预算，经甲方审核同意后，作为本合同的施工费用。

3.2施工过程中，如遇设计变更、材料代用等情况，乙方应提前向甲方报告，经甲方同意后，由双方协商调整施工费用。

3.3甲方应按约定的进度支付工程款，具体支付比例及时间由三方协商确定。

四、质量保证与验收

4.1乙方应确保施工质量符合国家标准及行业规范，对施工过程中的质量问题负责。

4.2丁方有权对施工质量进行监督，并提出整改意见。乙方应在丁方监督下进行整改，直至质量合格。

4.3施工完成后，甲方、乙方、丁方共同进行验收，验收合格后，乙方将施工完成的住房水电交付甲方使用。

五、乙方的权利与利益

5.1乙方有权要求甲方提供准确的施工图纸及设计要求，以便乙方进行施工准备。

5.2乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的施工场地和条件，包括但不限于水电接入、材料堆放等。

5.3乙方有权要求甲方在施工过程中对施工人员进行必要的配合，包括但不限于提供工作面、协调邻里关系等。

5.4乙方有权要求甲方在施工过程中对施工材料进行必要的质量控制，确保材料质量符合要求。

5.5乙方有权要求甲方在施工过程中对施工进度进行监督，确保按约定时间完成支付工程款。

六、甲方的义务与责任

6.1甲方应按照合同约定，在施工前提供必要的施工图纸及设计要求。

6.2甲方应确保施工场地和条件符合施工要求，包括但不限于水电接入、材料堆放等。

6.3甲方应配合乙方的工作，包括但不限于提供工作面、协调邻里关系等。

6.4甲方应按照约定时间支付工程款，不得无故拖延。

七、丁方的职责与权利

7.1丁方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于质量、进度、安全等方面。

7.2丁方有权要求乙方整改施工过程中发现的问题，并有权对整改情况进行验收。

7.3丁方有权要求乙方提供必要的施工资料，以便进行监理工作。

八、违约责任与限制条款

8.1甲方如未按约定提供施工图纸及设计要求，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款的______%作为违约金。

8.2甲方如未按约定时间支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款的______%作为违约金。

8.3乙方如未按约定质量完成施工，甲方有权要求乙方进行整改，直至质量合格，并有权要求乙方承担由此产生的费用。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同一式三份，甲乙丁三方各执一份，自三方签字盖章之日