中学配电施工合同样本

中学配电施工合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（施工方）：__________

乙方（业主方）：__________

鉴于甲方拟对位于__________的中学配电系统进行改造，乙方同意承接该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________中学配电系统改造工程

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4施工工期：自合同签订之日起__________日内完成。

二、工程内容

2.1甲方负责提供施工图纸、技术资料及施工场地。

2.2乙方负责按照甲方要求，完成以下施工内容：

（1）配电系统改造设计；

（2）配电设备采购、安装、调试；

（3）配电线路敷设、接通；

（4）配电系统试运行及验收。

三、工程质量与验收

3.1乙方应严格按照国家相关标准、规范和甲方要求进行施工，确保工程质量符合国家标准。

3.2工程验收分为分项验收和竣工验收两个阶段。分项验收由甲方组织，乙方负责配合；竣工验收由双方共同组织，邀请相关单位参加。

四、工程款支付

4.1工程款支付方式：按工程进度分期支付。

4.2甲方应在工程进度达到合同约定节点后，按照下列比例支付工程款：

（1）分项验收合格后支付30%工程款；

（2）竣工验收合格后支付60%工程款；

（3）工程保修期满后支付10%工程款。

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

（1）未能按时支付工程款的，应向乙方支付_____%的违约金；

（2）未能按时提供施工图纸、技术资料及施工场地的，应向乙方支付_____%的违约金；

（3）因甲方原因导致工程延误的，应向乙方支付_____%的违约金。

5.2乙方违约责任：

（1）未能按时完成工程任务的，应向甲方支付_____%的违约金；

（2）施工质量不符合合同约定的，应承担返工、修复等费用；

（3）因乙方原因导致工程延误的，应向甲方支付_____%的违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.3附件：

（1）施工图纸；

（2）技术资料；

（3）工程进度计划；

（4）工程款支付计划。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（施工方）：__________

乙方（业主方）：__________

第三方主体（监理方）：__________

鉴于甲方拟对位于__________的中学配电系统进行改造，乙方同意承接该项目的施工任务，为保障工程质量、进度及安全，第三方同意担任监理方，对施工过程进行监督。双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________中学配电系统改造工程

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4施工工期：自合同签订之日起__________日内完成。

二、工程内容

2.1甲方负责提供施工图纸、技术资料及施工场地。

2.2乙方负责按照甲方要求，完成以下施工内容：

（1）配电系统改造设计；

（2）配电设备采购、安装、调试；

（3）配电线路敷设、接通；

（4）配电系统试运行及验收。

三、第三方监理职责与权利

3.1第三方负责对施工过程进行全面监督，确保施工质量、进度及安全符合合同要求。

3.2第三方有权对施工过程中的问题提出整改意见，并对整改情况进行跟踪。

3.3第三方有权对乙方施工人员进行现场考核，考核结果作为乙方绩效考核的依据之一。

3.4第三方有权要求乙方提交施工过程中的相关资料，以供审查。

四、甲方权益保障

4.1甲方有权要求乙方在施工过程中严格按照施工图纸、技术资料及甲方要求进行施工。

4.2甲方有权要求乙方在施工过程中保证工程进度，如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应责任。

4.3甲方有权要求乙方在施工过程中保证工程质量，如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担返工、修复等费用。

4.4甲方有权要求乙方在施工过程中保证安全生产，如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应责任。

五、乙方违约责任及限制条款

5.1乙方未能按时完成工程任务的，应向甲方支付_____%的违约金。

5.2乙方施工质量不符合合同约定的，应承担返工、修复等费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。

5.3乙方在施工过程中发生安全事故，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

5.4乙方不得擅自修改施工图纸、技术资料及甲方要求，如需修改，应经甲方同意。

5.5乙方不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

六、第三方权利及责任

6.1第三方有权要求甲方提供施工图纸、技术资料及施工场地等相关资料。

6.2第三方有权要求乙方按照合同要求进行施工，并对施工过程中的问题提出整改意见。

6.3第三方有权要求乙方提交施工过程中的相关资料，以供审查。

6.4第三方应确保自身在监理过程中的公正、公平，不得偏袒任何一方。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

九、第三方介入的意义与目的

9.1第三方介入有利于确保施工质量、进度及安全，降低甲方的风险。

9.2第三方作为独立第三方，能够客观、公正地评价施工过程中的问题，提高工程管理水平。

十、甲方为主导的目的与意义

10.1甲方作为业主方，有权对施工过程进行监督，保障自身权益。

10.2甲方为主导有利于提高工程管理效率，确保项目按时、按质完成。

附件：

（1）施工图纸；

（2）技术资料；

（3）工程进度计划；

（4）工程款支付计划；

（5）第三方监理职责与权利清单。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（施工方）：__________

乙方（业主方）：__________

第三方主体（监理方）：__________

鉴于乙方拟对位于__________的中学进行整体装修改造，甲方同意承接该项目的施工任务，为保障装修质量、进度及安全，第三方同意担任监理方，对施工过程进行监督。双方经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________中学整体装修改造工程

1.2项目地点：__________

1.3项目规模：__________

1.4施工工期：自合同签订之日起__________日内完成。

二、工程内容

2.1乙方负责提供装修图纸、技术资料及施工场地。

2.2甲方负责按照乙方要求，完成以下施工内容：

（1）装修设计方案的执行；

（2）装修材料采购、安装、调试；

（3）装修工程细节施工；

（4）装修工程验收。

三、第三方监理职责与权利

3.1第三方负责对装修施工过程进行全面监督，确保装修质量、进度及安全符合合同要求。

3.2第三方有权对施工过程中的问题提出整改意见，并对整改情况进行跟踪。

3.3第三方有权对甲方施工人员进行现场考核，考核结果作为甲方绩效考核的依据之一。

3.4第三方有权要求甲方提交施工过程中的相关资料，以供审查。

四、乙方权益保障

4.1乙方有权要求甲方在施工过程中严格按照装修图纸、技术资料及乙方要求进行施工。

4.2乙方有权要求甲方在施工过程中保证工程进度，如因甲方原因导致工程延误，甲方应承担相应责任。

4.3乙方有权要求甲方在施工过程中保证装修质量，如因甲方原因导致装修质量不合格，甲方应承担返工、修复等费用。

4.4乙方有权要求甲方在施工过程中保证安全生产，如因甲方原因导致安全事故发生，甲方应承担相应责任。

五、甲方违约责任及限制条款

5.1甲方未能按时完成工程任务的，应向乙方支付_____%的违约金。

5.2甲方施工质量不符合合同约定的，应承担返工、修复等费用，并赔偿乙方因此遭受的损失。

5.3甲方在施工过程中发生安全事故，应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

5.4甲方不得擅自修改装修图纸、技术资料及乙方要求，如需修改，应经乙方同意。

5.5甲方不得将工程分包给不具备相应资质的单位或个人。

六、第三方权利及责任

6.1第三方有权要求乙方提供装修图纸、技术资料及施工场地等相关资料。

6.2第三方有权要求甲方按照合同要求进行施工，并对施工过程中的问题提出整改意见。

6.3第三方有权要求甲方提交施工过程中的相关资料，以供审查。

6.4第三方应确保自身在监理过程中的公正、公平，不得偏袒任何一方。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

8.2本合同未尽事宜，由双方另行