2025长沙市YY酒店弱电工程施工合同

2025长沙市YY酒店弱电工程施工合同第一条总则1.1本合同由以下双方于年月日在长沙市签订：甲方（建设单位）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（施工单位）：法定代表人：地址：联系方式：1.2根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就长沙市YY酒店弱电工程施工事宜达成如下协议。第二条工程概况2.1工程名称：2025年长沙市YY酒店弱电工程2.2工程地点：长沙市区路号2.3工程规模：建筑面积约平方米2.4工程内容：包括但不限于酒店弱电系统设计、设备采购、安装调试及试运行等。第三条承包范围3.1乙方承包范围：弱电系统总体设计；网络布线系统安装；方式通信系统安装；有线电视系统安装；综合布线及设备安装；智能化集成系统安装；系统调试及验收。3.2乙方可根据工程需要subcontract部分工程，但必须经甲方书面认可，且subcontract单位应具备相应资质。第四条工期要求4.1开工日期：年月日4.2竣工日期：年月日4.3总工期：日历天4.4延期处理：因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价的‰作为违约金。第五条工程质量标准5.1乙方应严格按照国家及地方相关工程质量标准进行施工，确保工程达到优良标准。5.2验收标准：符合《民用建筑电气设计规范》等相关规范；符合甲方提供的设计文件及技术要求；系统运行稳定，功能满足设计要求。5.3乙方应提供完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、设备清单、调试记录、竣工验收报告等。第六条合同价款6.1合同总金额：人民币元（大写：元整）。6.2合同价款包含：工程设计费：元；设备材料费：元；安装调试费：元；其他费用：元。6.3付款方式：预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%，即元；中期付款：工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%，即元；尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%，即元；质量保证金：合同总价的%，即元，质保期满后无质量问题一次性支付。第七条双方权利与义务甲方权利与义务：7.1.1负责提供施工场地及必要的施工条件；7.1.2负责协调相关部门及第三方的关系；7.1.3及时支付工程款项；7.1.4负责组织工程验收；7.1.5对乙方的施工质量、进度进行监督。乙方权利与义务：7.2.1按照合同约定工期、质量要求完成施工任务；7.2.2负责施工期间的安全生产管理；7.2.3负责工程的设计优化及技术答疑；7.2.4负责提供施工所需的设备、材料并保证其质量；7.2.5负责工程的调试及试运行，并配合甲方完成验收。第八条工程验收8.1工程验收分为隐蔽工程验收和竣工验收两个阶段。8.2隐蔽工程验收：乙方在隐蔽工程完成24小时内通知甲方验收，甲方应在48小时内组织验收。8.3竣工验收：工程竣工后，乙方提交竣工验收申请，甲方应在7日内组织相关部门及人员进行验收。8.4验收标准及依据：国家及地方相关标准；甲方提供的设计文件；合同约定的质量要求。第九条工程变更与索赔9.1变更申请：合同执行过程中，若甲方提出变更，应以书面形式通知乙方，乙方应在收到通知后7日内提交变更设计及费用调整方案。9.2索赔：因甲方原因导致乙方窝工或停工，甲方应承担相应责任并给予乙方合理补偿。第十条质量保修10.1质保期限：自工程竣工验收合格之日起个月。10.2质保范围：乙方负责系统整体保修，包括设备、线缆及系统运行。10.3质保期间，乙方应在接到甲方通知后小时内到场维修，维修费用由乙方承担。第十一条违约责任11.1甲方违约责任：未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，向乙方支付未付金额的‰作为违约金；无故拖延验收的，承担相应损失。11.2乙方违约责任：工期延误：每延误一日，支付合同总价的‰作为违约金；质量未达标：返工或维修，工期不予顺延；安全事故：承担全部责任及损失。第十二条附件12.1本合同附件包括：施工图纸；设备清单；技术规范书；其他相关文件。12.2附件与本合同具有同等法律效力。第十三条争议解决13.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商；协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份。14.2补充协议：未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。1