2025二级建造师考试建设工程施工管理备考知识点单价合同

2025二级建造师考试建设工程施工管理备考知识点单价合同合同编号：签订地点：签订日期：本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于签订：发包人（以下简称“甲方”）：名称：地址：法定代表人：联系方式：承包人（以下简称“乙方”）：名称：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方需要进行工程的施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及政策，就本工程的施工管理事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：（详细描述工程范围、施工内容等）1.4承包方式：单价合同1.5工程质量标准：（详细列出工程质量要求及验收标准）第二条合同单价2.1本合同采用单价合同形式，合同单价为：元/（具体单位，如平方米、立方米、米等）。2.2合同单价为固定单价，除非本合同另有约定或法律法规规定需调整，否则在合同有效期内不作调整。2.3单价包含的内容：（详细列出单价包含的各项费用，如人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等）2.4单价不包含的内容：（如有需另行计价的部分，需明确列明）第三条工程款支付3.1工程款支付方式：（如银行转账、支票等）3.2工程款支付时间：第一期工程款：；第二期工程款：；最终工程款：。3.3付款申请与审核：乙方应于每月日前向甲方提交工程进度款申请，甲方应在收到申请后个工作日内完成审核并支付相应款项。3.4工程竣工验收后，甲方应在收到乙方提交的结算资料后日内完成结算，并支付剩余工程款。第四条工期要求4.1开工日期：4.2竣工日期：4.3总工期：天4.4工期顺延：因甲方原因导致的停工或窝工，工期相应顺延，且甲方应承担由此造成的损失。因不可抗力因素导致的停工，工期相应顺延，双方另行协商解决。第五条工程质量要求5.1工程质量标准：（详细列出标准，如国家标准、行业标准等）5.2验收要求：工程隐蔽部分需经甲方或监理工程师签字确认后方可覆盖；分部工程完成后需经甲方或监理工程师验收合格后方可进入下一道工序。5.3质量保修：质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应免费修复工程质量问题。第六条双方权利与义务6.1甲方权利与义务6.1.1甲方有权监督乙方的施工进度、质量及安全管理工作。6.1.2甲方应按本合同约定按时支付工程款。6.1.3甲方应提供施工场地及相关施工条件，确保乙方顺利施工。6.1.4甲方应协调乙方与其他施工单位的关系。6.2乙方权利与义务6.2.1乙方应严格按合同约定的工期、质量要求完成施工任务。6.2.2乙方应遵守国家及地方的法律法规，确保施工安全。6.2.3乙方应按合同约定提交工程进度款申请及相关资料。6.2.4乙方应自行承担施工过程中除甲方指定分包外的所有费用。第七条变更与签证7.1工程变更：变更申请：乙方需在变更发生后日内向甲方提交书面变更申请，并说明变更原因及影响。变更确认：甲方应在收到变更申请后日内予以确认或答复。7.2签证管理：变更引起的费用和工期调整应由甲乙双方协商确定，并签署签证单。签证单作为工程款支付的依据。第八条违约责任8.1甲方违约责任：甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，且甲方应按每日%的逾期金额支付违约金。8.2乙方违约责任：乙方未按合同约定工期完成施工任务，甲方有权扣除相应的工程款，且乙方应按每日%的工程款金额支付违约金。乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方返工，且乙方应承担由此产生的费用。第九条合同的变更、解除与终止9.1变更：本合同的任何变更均需双方协商一致，并签署书面补充协议。9.2解除：因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商解除合同。任何一方违约导致合同无法履行时，守约方有权单方面解除合同，并要求违约方赔偿损失。9.3终止：工程竣工验收合格且工程款结清后，本合同自动终止。第十条争议解决10.1本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他约定11.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。11.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：名称：法定代表人或授权代表签字：日期：