2025二级建造师建设工程法规及相关知识考点施工合同

2025二级建造师建设工程法规及相关知识考点施工合同施工合同本合同（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在中华人民共和国签订：发包人（以下简称“甲方”）：名称：地址：法定代表人：联系方式：承包人（以下简称“乙方”）：名称：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，以及《建设工程施工合同示范文本》（GF-2025-0201）的相关规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就以下工程的施工事项达成一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包范围：1.5工程规模：第二条工期2.1开工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3总工期：天2.4工期顺延条件：2.5工期延误责任：第三条工程质量3.1工程质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相关国家规范、标准。3.2质量目标：3.3质量保修：按照《建设工程质量管理条例》及相关规定执行，质量保修期为年。第四条合同价款及支付方式4.1合同总价款：人民币元（大写：元整）。4.2付款方式：第一期付款：合同签订后日内，支付合同总价款的%；第二期付款：隐蔽工程验收通过后日内，支付合同总价款的%；第三期付款：工程竣工验收合格后日内，支付合同总价款的%；质量保证金：合同总价款的%，自工程竣工验收合格之日起日内无息退还。第五条双方权利与义务甲方权利与义务：5.1负责提供施工场地，办理施工所需的相关手续。5.2按时支付工程款，不得拖延或无故扣款。5.3对乙方的施工进度、质量进行监督，发现问题及时通知乙方整改。乙方权利与义务：5.4按照设计图纸和相关规范施工，确保工程质量和工期。5.5负责施工现场的安全管理，确保不发生安全事故。5.6按时提供工程进度报告，并配合甲方进行验收。第六条材料设备供应6.1工程所需材料由（甲方/乙方）提供，材料清单见附件。6.2材料进场需经双方共同验收，不合格材料不得使用。6.3材料费用结算方式：第七条安全文明施工7.1乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。7.2施工期间如发生安全事故，责任由乙方承担。7.3施工现场应保持整洁，符合文明施工要求。第八条进度与工期管理8.1乙方应按照甲方确认的进度计划施工，不得擅自更改。8.2因甲方原因导致的工期延误，乙方有权要求顺延工期。8.3因乙方原因导致的工期延误，甲方有权要求乙方承担违约责任。第九条验收与质量保修9.1工程竣工后，乙方应提前日通知甲方验收。9.2验收标准：符合国家规范、标准及设计要求。9.3质量保修期内，因施工质量问题导致的损坏，乙方应免费修复。第十条结算10.1工程竣工验收合格后，双方应在日内完成结算。10.2结算依据：施工合同、设计图纸、验收记录及相关签证。第十一条违约责任11.1甲方违约责任：未按合同约定支付工程款的，每日按未付金额的%支付违约金。11.2乙方违约责任：因施工原因导致工期延误或质量问题的，每日按合同总价款的%支付违约金。第十二条争议解决12.1因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。13.3本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：