2025深圳市建设工程施工合同范本

2025深圳市建设工程施工合同范本第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：深圳市区路号1.3工程内容：1.4工程规模：1.5开工日期：年月日1.6竣工日期：年月日1.7质量标准：本工程按国家现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》及其他相关规范执行，质量等级为合格。第二条合同工期2.1合同工期总日历天数：天2.2工期顺延：下列原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延：（1）发包人未按约定时间提供施工场地、资金或图纸；（2）不可抗力因素（如战争、动乱、自然灾害等）；（3）政府部门的行为导致的停工；（4）因发包人原因导致的停工。2.3工期提前：承包人提前完成工期的，发包人应支付奖励，具体奖励方式为：。第三条合同价款3.1承包范围：3.2合同总价：人民币元（大写：元整），其中：（1）人工费：元；（2）材料费：元；（3）机械费：元；（4）管理费：元；（5）其他费用：元。3.3合同价款调整：因设计变更、工程量增减或其他不可归责于承包人的原因导致施工成本变化的，双方应在签证确认后日内协商调整合同价款。第四条双方的权利与义务4.1发包人的权利与义务4.1.1提供场地：发包人应在开工前日内向承包人提供具备施工条件的场地，并协助办理相关手续。4.1.2提供图纸：发包人应在开工前日内向承包人提供完整的施工图纸及技术资料。4.1.3支付工程款：发包人应按合同约定按时支付工程款，不得无故拖延。4.1.4监督工程：发包人有权对工程质量、进度进行监督，并提出合理建议。4.2承包人的权利与义务4.2.1施工组织：承包人应按合同工期要求编制施工组织设计，并经发包人批准后实施。4.2.2质量保证：承包人应严格按照设计图纸和施工规范施工，确保工程质量达到合同约定的标准。4.2.3安全保障：承包人应遵守安全生产法规，采取有效措施保障施工安全，避免发生安全事故。4.2.4工期承诺：承包人应按合同约定的工期完成施工任务，非因不可抗力因素，不得延误工期。第五条工程进度5.1进度计划：承包人应在开工后日内向发包人提交详细的进度计划，经发包人确认后实施。5.2进度检查：发包人有权对工程进度进行检查，承包人应按要求提供进度报告。5.3进度调整：因发包人原因导致工程进度延误的，承包人有权要求顺延工期；因承包人原因导致进度延误的，发包人有权要求赔偿。第六条工程质量6.1质量标准：本工程执行国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及深圳市地方标准。6.2材料检验：承包人使用的材料应符合设计要求和规范标准，进场前需经发包人检验合格后方可使用。6.3隐蔽工程验收：隐蔽工程在验收前，承包人应提前小时通知发包人，发包人应在小时内组织验收。6.4质量保修：工程竣工验收合格后，承包人对工程质量负责保修，保修期为年，具体保修内容为：。第七条工程款支付与结算7.1预付款：发包人应在开工前支付合同总价的%作为预付款。7.2进度款：工程进展至%时，发包人支付合同总价的%；工程进展至%时，发包人支付合同总价的%。7.3结算款：工程竣工验收合格后，发包人应在日内支付剩余工程款。7.4违约责任：发包人未按约定支付工程款的，应按日支付未支付金额的‰作为违约金。第八条材料与设备供应8.1发包人供应材料：发包人负责供应的材料为：，发包人应在约定时间内送达施工现场，并承担相应费用。8.2承包人采购材料：承包人负责采购的材料为：，承包人应保证材料质量符合设计要求。8.3材料检验：所有材料进场后，发包人和承包人共同进行检验，检验不合格的材料不得使用。第九条违约责任9.1工期违约：承包人因自身原因导致工期延误的，每延误一日，应支付合同总价的‰作为违约金。9.2质量违约：承包人施工质量不符合合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工，由此产生的费用由承包人承担。9.3安全违约：承包人未按安全生产要求施工，导致安全事故的，承包人应承担全部责任及费用。9.4发包人违约：发包人未按约定支付工程款的，应按日支付未支付金额的‰作为违约金。第十条争议解决10.1协商解决：双方因本合同发生争议，应通过友好协商解决。10.2调解：协商不成的，可向深圳市建设行政主管部门申请调解。10.3仲裁：调解不成的，任何一方均可向深圳仲裁委员会申请仲裁。第十一条其他条款11.1通知：本合同项下所有通知应以书面形式送达对方，并经对方确认收到后生效。11.2合同份数：本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。11.3合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.4补充条款：发包人（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年