2025上海市园林绿化建设工程施工合同（示范文本）

2025上海市园林绿化建设工程施工合同（示范文本）第一章工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包范围：1.5合同工期：本工程计划开工日期为，计划竣工日期为，总工期为日历天。1.6质量标准：本工程的质量标准为。第二章合同双方的权利与义务2.1发包人权利与义务2.1.1权利：（1）有权对工程的实施全过程进行监督，确保工程按照合同约定的工期、质量、安全要求进行。（2）有权对承包人的施工进度、施工质量、施工安全进行检查和验收。（3）有权要求承包人按照合同约定完成工程范围内的所有工作内容，并保证工程质量和施工安全。2.1.2义务：（1）负责办理本工程的规划、用地、建设等相关手续，并提供必要的施工条件。（2）按照合同约定支付工程款，并提供工程款支付的银行账户信息。（3）协调处理施工过程中与周边环境、居民等相关的问题，确保承包人能够顺利开展施工工作。2.2承包人权利与义务2.2.1权利：（1）有权根据合同约定获得工程款支付，并要求发包人按照合同约定的条件履行义务。（2）有权在施工过程中提出合理的施工方案和技术建议，但需经发包人同意后方可实施。（3）有权对发包人提供的设计文件、技术要求等进行合理质疑，并要求发包人进行必要的解释和调整。2.2.2义务：（1）严格遵守国家及地方关于园林绿化建设工程施工的法律法规、标准和规范，确保工程合法合规施工。（2）负责施工现场的管理，包括但不限于施工人员的组织、施工机械的调度、施工材料的采购和储存等，确保工程顺利进行。（3）严格按照设计文件、施工图纸和合同约定的施工范围、技术要求进行施工，确保工程质量达到合同规定的标准。（4）负责施工现场的安全管理，制定并落实安全防护措施，避免发生施工安全事故。（5）负责施工期间环境保护工作，采取有效措施减少施工对周边环境的影响，符合环保要求。第三章工程质量与验收3.1质量标准：本工程的质量要求为，承包人应严格按照国家及地方的园林绿化施工质量验收标准进行施工。3.2施工过程中的质量控制（1）承包人应在施工前编制施工组织设计，并报发包人审批后方可实施。（2）承包人应严格按施工图纸、设计文件和技术规范进行施工，确保工程质量和施工安全。（3）承包人应做好隐蔽工程的施工记录，并在隐蔽工程覆盖前通知发包人进行验收，验收合格后方可进行后续施工。3.3材料与设备的检验（1）承包人采购的材料和设备应符合设计要求和质量标准，并提供完整的质量证明文件。（2）发包人有权对承包人采购的材料和设备进行检查，如发现不符合质量要求的，承包人应立即更换或退货。3.4中间验收（1）工程具备分部分项验收条件时，承包人应提前日书面通知发包人进行验收。（2）发包人应在接到验收通知后日内组织验收，验收合格后方可进行下一阶段施工。3.5竣工验收（1）工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工验收申请，并提供完整的竣工资料和竣工图。（2）发包人应在接到竣工验收申请后日内组织竣工验收，验收合格后双方签署竣工验收证书。（3）竣工验收不合格的，承包人应根据发包人的要求进行整改，直至验收合格为止。第四章安全文明施工4.1安全施工（1）承包人应严格遵守安全生产的法律法规，制定并落实安全生产责任制，确保施工现场的安全。（2）承包人应配备专职安全员，负责施工现场的安全管理工作，并定期进行安全检查。（3）承包人在施工过程中发生安全事故，应立即采取有效措施进行救援，并及时向发包人报告。4.2文明施工（1）承包人应加强施工现场的文明管理，确保施工现场整洁、有序。（2）承包人应采取有效措施减少施工噪音、扬尘等对周边环境的影响，符合环境保护要求。第五章工期管理5.1总工期：本工程的总工期为日历天，具体开工日期以发包人的书面通知为准。5.2施工进度计划（1）承包人应在开工前编制详细的施工进度计划，并报发包人审批后实施。（2）施工过程中，承包人应定期向发包人报告施工进度，确保工程按计划进行。5.3工期顺延（1）因发包人原因导致的工期延误，承包人有权要求顺延工期，并由发包人承担相关责任。（2）因不可抗力导致的工期延误，双方协商处理。5.4工期奖惩（1）承包人提前竣工的，发包人应给予奖励，具体奖励金额为元。（2）承包人延误工期的，每延误一日，应向发包人支付违约金元。第六章合同价款与支付6.1合同总价：本工程的合同总价为人民币元（大写：）。6.2工程款支付（1）工程预付款：发包人应在合同签订后日内支付合同总价的%作为预付款，即人民币元。（2）进度款支付：承包人每月日前提交上月已完成工程量的进度报告，发包人应在收到报告后日内支付进度款，支付比例为合同总价的%。（3）竣工结算：工程竣工验收合格后，承包人应在日内提交竣工结算报告，发包人应在收到结算报告后日内完成审核并支付剩余工程款。6.3合同价款的调整（1）因设计变更、工程量变化等原因导致的合同价款调整，双方应协商确定并签订补充协议。（2）因物价上涨、政策调整等原因导致的合同价款调整，双方应按照合同约定的方式进行调整。6.4质量保证金（1）工程竣工验收合格后，发包人从应付工程款中扣除合同总价的%作为质量保证金，即人民币元。（2）质量保证金的退还：保修期满后，如无质量问题，发包人应在日内退还质量保证金。第七章其他条款7.1违约责任（1）发包人违约：如发包人未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向承包人支付应付金额的%作为违约金。（2）承包人违约：如承包人未按合同约定完成工程工期、质量标准等，每违约一日，应向发包人支付合同总价的%作为违约金。7.2争议解决（1）因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。7.3合同解除（1）如因一方严重违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。7.4补充协议（1）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.5合同份数（1）本合同一式份，发包人执份，承包人执份，具有同等法律效力。7.6合同生效（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。发包人（盖章）：法定代表人（签字）：地址：