简易庭院施工合同范本_第1页
简易庭院施工合同范本_第2页
简易庭院施工合同范本_第3页
简易庭院施工合同范本_第4页
简易庭院施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

简易庭院施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方全称为某某市某某区某某庭院设计有限公司,地址位于某某市某某区某某路某某号,法定代表人为某某,联系方式为电话:XXX-XXXX-XXXX,邮箱:XXXX@XXXX.com。

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方全称为某某市某某区某某庭院施工有限公司,地址位于某某市某某区某某路某某号,法定代表人为某某,联系方式为电话:XXX-XXXX-XXXX,邮箱:XXXX@XXXX.com。

合同简介:

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方委托乙方进行庭院施工的事宜,经过友好协商,达成一致意见,订立本合同,并共同遵守以下条款。

本合同的签订是为了规范甲乙双方在庭院施工过程中的权利义务关系,确保工程质量,按时完成施工任务。甲方作为庭院的设计方和投资方,需要乙方提供专业的庭院施工服务;乙方作为施工方,有义务按照甲方的要求进行施工,并保证施工质量和进度。

本合同的签订是基于甲乙双方对庭院施工项目的共同理解和认可,双方应积极履行各自的权利和义务,共同推进工程的顺利进行。同时,本合同也是为了预防和解决施工过程中可能出现的争议和问题,为甲乙双方提供了一个明确的权利义务依据和解决途径。

在此基础上,甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务,任何一方违反合同规定,都应承担相应的违约责任。同时,甲乙双方应积极沟通和协调,共同解决施工过程中可能出现的困难和问题,确保工程的顺利进行。

本合同的签订是甲乙双方合作的开始,也是双方共同承担责任和义务的开始。甲乙双方应本着诚信和公平的原则,共同推进工程的顺利进行,实现甲乙双方的共同利益。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是为了明确甲乙双方在庭院施工项目中的权利和义务,确保工程质量,按时完成施工任务。具体内容包括:

1.甲方委托乙方进行庭院施工,乙方应按照甲方的要求进行施工,并保证施工质量和进度。

2.乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成施工任务,并承担相应的施工责任和风险。

3.甲方应按照合同约定的时间和方式支付乙方的施工费用,并协助乙方解决施工过程中可能出现的问题。

本合同的范围内包括庭院施工的设计、施工、材料供应、验收等全部工作。

第二条定义

1.甲方:指某某市某某区某某庭院设计有限公司,地址位于某某市某某区某某路某某号,法定代表人为某某,联系方式为电话:XXX-XXXX-XXXX,邮箱:XXXX@XXXX.com。

2.乙方:指某某市某某区某某庭院施工有限公司,地址位于某某市某某区某某路某某号,法定代表人为某某,联系方式为电话:XXX-XXXX-XXXX,邮箱:XXXX@XXXX.com。

3.庭院施工:指甲方委托乙方进行的庭院设计、施工、材料供应、验收等工作。

4.施工费用:指乙方完成庭院施工任务所需的全部费用,包括人工、材料、设备、管理等方面的费用。

5.施工期限:指乙方完成庭院施工任务的时间限制,具体按照本合同约定的工期要求执行。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利和义务:

1.甲方有权要求乙方按照甲方的要求和标准进行庭院施工,并保证施工质量和进度。

2.甲方有权按照合同约定的时间和方式支付乙方的施工费用。

3.甲方应提供庭院施工所需的相关资料和信息,并协助乙方解决施工过程中可能出现的问题。

4.甲方应按照合同约定的时间接受乙方的施工成果,并进行验收。

5.甲方应遵守合同的约定,不得干涉乙方的正常施工秩序和管理。

二、乙方的权利和义务:

1.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间和方式支付施工费用。

2.乙方有权根据甲方的要求和实际情况进行庭院施工的设计和施工。

3.乙方应按照甲方的要求和标准进行施工,并保证施工质量和进度。

4.乙方应承担庭院施工过程中的全部施工责任和风险。

5.乙方应遵守合同的约定,不得擅自变更施工方案和增加施工费用。

6.乙方应按照合同约定的时间完成施工任务,并接受甲方的验收。

7.乙方应协助甲方解决施工过程中可能出现的问题,并提供相关的技术支持和服务。

第四条价格与支付条件

1.乙方向甲方提供的庭院施工服务,按照双方约定的单价和工程量进行计算。单价和工程量具体见附件一。

2.甲方应按照合同约定的付款方式和付款时间支付乙方施工费用。付款方式为银行转账,付款时间为每完成一个施工阶段,甲方验收合格后五个工作日内支付相应阶段的施工费用。

3.甲方逾期支付施工费用的,每逾期一日,应支付乙方逾期付款金额的千分之二的违约金。

4.乙方完成全部施工任务并验收合格后,甲方应在五个工作日内支付乙方剩余的施工费用。

第五条履行期限

1.本合同自双方签订之日起生效,有效期为一年。

2.乙方应按照合同约定的施工期限完成施工任务。如果因乙方原因导致施工延期,乙方应按照甲方要求加快施工进度,并承担因延期产生的相关费用。

3.甲方应在合同有效期内履行完毕合同约定的付款义务。

4.双方应在本合同有效期内履行完毕双方的其他义务。

第六条违约责任

1.一方违反合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。

2.甲方逾期支付施工费用的,每逾期一日,应支付乙方逾期付款金额的千分之二的违约金。

3.乙方未按照约定时间完成施工任务的,应按照甲方要求加快施工进度,并承担因延期产生的相关费用。

4.乙方施工质量不符合约定的,乙方应负责无偿修复或者重新施工,并承担因修复或者重新施工产生的相关费用。

5.一方迟延履行债务或者有其他违约行为,致使不能实现合同目的的,另一方有权解除合同,并要求违约方承担违约责任。

6.双方因履行合同发生的纠纷,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、台风、洪水等)、政府行为(如禁止施工、强制停工等)、社会异常现象(如罢工、骚乱等)。

2.一旦发生不可抗力事件,受影响的一方应立即通知对方,并在合理时间内提供相关证明文件。

3.受不可抗力影响的一方应尽力克服不可抗力事件的影响,减少损失,并在不可抗力事件结束后立即恢复履行合同。

4.如果不可抗力事件导致合同无法履行或者造成对方损失,受影响的一方不负违约责任。但双方应友好协商,根据不可抗力事件的影响,部分或者全部免除受影响一方的违约责任。

5.不可抗力事件结束后,受影响的一方应提供相关证明文件,以便双方确认不可抗力事件的影响程度,并据此调整合同的履行。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的纠纷,应首先通过友好协商解决。如果协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.双方同意,诉讼是解决合同纠纷的最后手段。在诉讼之前,双方应尽力通过调解、仲裁等非诉讼方式解决纠纷。

3.如果双方选择仲裁解决纠纷,应提交至某某仲裁委员会,按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。

4.仲裁裁决是终局的,对双方均具有法律约束力。双方应遵守仲裁裁决,不得再就同一纠纷向法院提起诉讼。

5.在争议解决过程中,除争议解决所需的之外,双方应继续履行本合同的其他条款。

6.双方应承担因争议解决产生的费用,包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费等。

第九条其他条款

1.通知方式:双方应以书面形式发送通知,通知应通过合同约定的联系方式进行。任何一方变更联系方式,应立即书面通知对方。

2.合同变更:本合同的变更应由双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.合同终止:本合同在以下情况下可以终止:(1)双方协商一致终止合同;(2)合同约定的施工期限届满;(3)一方严重违反合同,对方有权解除合同;(4)不可抗力事件导致合同无法履行。

4.合同终止后,乙方应按照甲方的要求,完成剩余的施工任务,并清理施工现场。

5.合同终止后,双方应对保密信息继续承担保密义务,未经对方同意,不得向第三方披露。

6.合同终止后,双方应按照本合同约定处理合同终止后的相关事宜,包括但不限于结算、支付、赔偿等。

第十条附则

1.附录:本合同附录包括附件一:庭院

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论