围墙涂料施工合同范本

围墙涂料施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称为XXXX公司，注册地址为XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人为张三。甲方是一家专业从事房地产开发的知名企业，具有丰富的开发经验和良好的市场口碑。甲方的联系方式为电话：XXX-XXXXXXX，邮箱：XXXX@。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称为XXXX公司，注册地址为XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人为李四。乙方是一家专业从事围墙涂料施工的企业，拥有多年的施工经验和专业的施工团队。乙方的联系方式为电话：XXX-XXXXXXX，邮箱：XXXX@。

合同简介：

甲方作为围墙的所有权人，需要对围墙进行重新涂料施工，以保证围墙的美观和防护功能。乙方作为专业的围墙涂料施工企业，具备完成该施工任务的能力和经验。双方基于平等、自愿、公平、诚信的原则，达成围墙涂料施工合同，乙方负责为甲方提供围墙涂料施工服务。

本合同的签订是为了明确双方的权利和义务，确保施工过程的顺利进行，并保证施工质量符合甲方的要求。双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，共同维护双方的合法权益。

在本合同的履行过程中，双方应遵守国家相关法律法规，严格执行合同条款，确保施工安全、环保，并按时完成施工任务。同时，双方应积极履行合同中的违约责任条款，确保合同的顺利履行。

本合同的签订标志着甲方与乙方建立了正式的合作伙伴关系，双方应共同努力，实现互利共赢的目标。通过本次合作，甲方希望能够提高围墙的外观效果和使用寿命，乙方则通过提供优质的服务，进一步拓展市场份额，提升企业知名度。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是为了规范甲方与乙方之间围墙涂料施工的合作关系，明确双方的权利与义务，确保施工过程的顺利进行，并最终达到甲方对施工质量的满意度。具体内容包括围墙的涂料施工设计、施工方案的制定、施工进度的控制、施工质量的检查以及施工后的售后服务等。

第二条定义

在本合同中，以下术语具有如下定义：

1.围墙：指甲方拥有的用于界定property界限的墙体结构。

2.涂料施工：指使用涂料对围墙表面进行涂抹，以达到美化和防护的目的。

3.施工方案：指乙方为完成围墙涂料施工任务而制定的具体施工计划，包括施工工艺、施工材料、施工人员、施工进度等。

4.施工质量：指围墙涂料施工完成后，围墙的外观效果、防水性能、耐久性能等满足甲方要求的程度。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）提供施工场地：甲方应确保施工场地符合施工要求，提供必要的施工条件。

（2）支付施工费用：甲方应按照本合同约定的价格与支付条件支付乙方施工费用。

（3）施工要求：甲方有权提出施工要求，包括施工工艺、施工质量、施工进度等。

（4）监督施工过程：甲方有权对施工过程进行监督，确保施工质量符合其要求。

（5）验收施工成果：甲方应按照本合同约定的标准对乙方施工成果进行验收。

2.乙方的权力和义务：

（1）施工方案的制定：乙方应根据甲方的要求制定详细的施工方案，包括施工工艺、施工材料、施工人员、施工进度等。

（2）施工质量的保证：乙方应保证施工质量符合甲方的要求，确保围墙的防水性能、耐久性能等达到预期效果。

（3）施工进度的控制：乙方应按照本合同约定的施工工期完成施工任务。

（4）施工安全与环保：乙方应在施工过程中注意施工安全，做好环保措施，避免对周围环境和人员造成损害。

（5）售后服务：乙方应对施工后的围墙进行定期检查，并在围墙出现问题时及时进行修复。

第四条价格与支付条件

1.合同总价：双方确认，乙方应按照甲方提出的设计要求和施工标准，完成围墙涂料施工任务，合同总价为人民币【金额】元整（大写：【金额】元整），详见附件一《施工费用明细》。

2.支付方式：甲方支付乙方施工费用的方式为分期支付，具体支付比例和时间详见附件二《支付计划》。

3.支付时间：甲方应在本合同签订后的【时间】日内支付乙方施工费用的【比例】%；施工完成后，经甲方验收合格后支付剩余的【比例】%的费用。

4.发票开具：乙方应向甲方提供正规发票，甲方有权要求乙方提供相关税务凭证。

第五条履行期限

1.施工工期：双方确认，乙方应在本合同签订后的【时间】日内完成围墙涂料施工任务。

2.施工准备：乙方应在施工前【时间】日内完成施工所需的设计、材料采购等准备工作。

3.验收时间：甲方应在乙方完成施工后的【时间】日内对施工质量进行验收。

4.售后服务：乙方应对施工后的围墙进行定期检查，并在围墙出现问题时及时进行修复，修复时间应在甲方通知后的【时间】日内完成。

第六条违约责任

1.乙方如未按照约定的施工工艺、施工质量完成施工任务，甲方有权要求乙方在规定的时间内进行整改，整改期间乙方应承担由此产生的一切费用。若乙方未能在规定时间内整改到位，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的【比例】%。

2.若乙方延迟交付施工成果，甲方有权要求乙方支付延迟交付违约金，违约金为合同总价的【比例】%乘以延迟交付的天数。

3.甲方如未按照约定时间支付施工费用，乙方有权拒绝继续履行合同，并要求甲方支付违约金，违约金为未支付费用的【比例】%乘以延迟支付的天数。

4.因不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据情况可要求延长履行期限或部分免除责任。

5.双方如在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

6.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【时间】年，自合同生效之日起计算。合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约【时间】年。

第七条不可抗力

1.不可抗力：本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、台风、洪水等）、政府行为（如战争、封锁、征用等）以及社会异常现象（如罢工、骚乱等）。

2.责任免除：如果合同的履行因不可抗力事件而受到影响或无法履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。在不可抗力事件结束后，双方应尽快协商恢复合同履行。

3.义务减轻：在不可抗力事件发生期间，受影响的一方应尽最大努力减少损失，并立即通知对方采取必要措施以减轻损失。

4.不可抗力事件的后果：如果不可抗力事件持续时间超过【时间】天，且影响合同履行的可能性仍然存在，双方可协商终止或解除本合同，并互相不负责任。

第八条争议解决

1.协商解决：双方应首先通过友好协商解决合同履行过程中的任何争议和纠纷。

2.调解解决：如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解，寻求第三方协助解决争议。

3.仲裁解决：如果调解不成，双方同意将争议提交【名称】仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

4.诉讼解决：如果仲裁不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，寻求司法判决。

5.诉讼费用：双方应承担各自在诉讼或仲裁过程中的费用，包括但不限于律师费、差旅费等。

6.ExecutionofthisContract：TheexecutionofthisContractshallbeintheformofawrittenagreementsignedbytheauthorizedrepresentativesofbothparties.AnyamendmentsorsupplementstothisContractshallalsobemadeinwritingandsignedbytheauthorizedrepresentativesofbothpartiestobeeffective.

7.合同的语言和适用法律：本合同以中文编写，适用中华人民共和国的法律。

第九条其他条款

1.通知方式：双方应以书面形式通过电子邮件或快递方式相互发送通知，通知视为在发送日期当天送达。

2.合同变更：本合同的任何变更或补充均需双方书面同意，并经双方授权代表签字盖章后生效。

3.合同终止：除非双方另有约定，本合同在履行完毕、双方协商一致或不可抗力事件导致合同无法履行的情况下终止。

4.合同解除：甲方有权解除本合同，如果乙方严重违约或延迟交付施工成果超过【时间】天。

5.继承和转让：本合同的权利和义务不可转让，但甲方可以将本合同的权利和义务全部或部分转让给其子公司或关联企业。

6.保密条款：双方应对本合同的内容和签订过程保守秘密，未经对方同意不得向第三方披露。

7.适用法律：本合同适用中华人民共和国的法律，双方应遵