储罐保温施工合同范本_第1页
储罐保温施工合同范本_第2页
储罐保温施工合同范本_第3页
储罐保温施工合同范本_第4页
储罐保温施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

储罐保温施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方名称:×××公司

甲方地址:××省××市××区××路××号

法定代表人/负责人:×××

联系方式:电话:××××××××××;邮箱:××××@××××.com

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方名称:×××工程有限公司

乙方地址:××省××市××区××路××号

法定代表人/负责人:×××

联系方式:电话:××××××××××;邮箱:××××@××××.com

合同简介:

甲乙双方,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,就甲方委托乙方进行储罐保温施工的事宜,经友好协商,达成一致意见,订立本合同。

本合同的主要内容包括:甲方将储罐保温施工项目委托给乙方,乙方按照甲方的要求进行施工,保证施工质量符合国家相关标准和甲方要求。双方约定的施工费用、支付方式、施工期限、违约责任等事项。

本合同的签订是为了保障双方合法权益,明确双方的权利和义务,确保工程的顺利进行,实现双方共赢。双方应严格遵守合同条款,积极履行合同义务,共同维护合同的履行。

在本合同的履行过程中,如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

第一章定义与术语

1.1储罐:指用于储存液态、气态物质的圆柱形容器。

1.2保温层:指为减少储罐热损失或热增益,在储罐外部设置的绝热层。

1.3施工:指乙方按照甲方要求,对储罐进行保温层的施工。

第二章双方权利与义务

2.1甲方的权利与义务:

2.1.1甲方应向乙方提供储罐的相关技术资料,包括但不限于储罐的尺寸、结构、用途等。

2.1.2甲方应按照合同约定支付施工费用,不得无故拖欠或延迟支付。

2.1.3甲方应提供施工所需的工作场地、照明、水源等必要的条件。

2.1.4甲方应对乙方施工过程中出现的安全事故承担责任。

2.2乙方的权利与义务:

2.2.1乙方应按照甲方的要求进行施工,保证施工质量符合国家相关标准和甲方要求。

2.2.2乙方应按照合同约定的期限完成施工,不得无故延期。

2.2.3乙方应确保施工过程中的人员安全,防止发生安全事故。

2.2.4乙方应对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理。

第三章价格与支付条件

3.1双方约定的施工费用为人民币××万元整(大写:人民币玖拾捌万元整),甲方支付乙方施工费用的90%作为预付款,乙方开具等额的正规发票。

3.2甲方应在合同签订后7个工作日内支付预付款,乙方在收到预付款后开始施工。

3.3剩余的10%作为质量保证金,待乙方施工完成后,甲方进行验收,如验收合格,甲方支付剩余的10%作为质量保证金;如验收不合格,乙方在甲方指定的期限内进行整改,直至验收合格为止。

第四章履行期限

4.1乙方应在合同约定的施工期限内完成施工。

4.2施工期限自甲方支付预付款之日起计算。

第五章违约责任

5.1甲方未按照合同约定支付预付款的,每延迟支付一天,应支付乙方延迟支付金额的1%作为违约金。

5.2乙方未按照合同约定完成施工的,每延迟完成一天,应支付甲方延迟完成金额的1%作为违约金。

5.3因不可抗力导致无法履行或部分履行合同的,双方互不承担违约责任。

第六章不可抗力

6.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、罢工等)。

6.2双方因不可抗力导致不能履行或部分履行合同的,应及时通知对方,并在合同履行期限内提供相关证明文件。

第七章争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八章其他条款

8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,合同的有效期为合同签订之日起至合同履行完毕之日止。

甲方(盖章):×××公司

乙方(盖章):×××工程有限公司

签订日期:××年××月××日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是确立甲乙双方就储罐保温施工项目的合作关系,明确双方的权利和义务,确保施工的顺利进行和工程质量的符合要求。

合同范围包括但不限于:乙方根据甲方提供的技术资料和要求,进行储罐保温层的施工,以及相关的设计、材料采购、施工监理等服务。同时,本合同还涉及到施工费用的支付、施工期限的约定、违约责任的规定等内容。

第二条定义

为本合同所述,以下术语的含义如下:

1.储罐:指用于储存液态、气态物质的圆柱形容器。

2.保温层:指为减少储罐热损失或热增益,在储罐外部设置的绝热层。

3.施工:指乙方按照甲方要求,对储罐进行保温层的施工,包括设计、材料采购、施工监理等服务。

4.施工费用:指乙方完成施工项目所应得的报酬,包括材料费、人工费、利润等。

5.施工期限:指乙方完成施工项目的时间限制。

6.违约金:指违约方应支付给对方的经济赔偿。

7.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、罢工等)。

第四条价格与支付条件

1.双方约定的施工费用为人民币【填写金额】元整(大写:【填写金额】元整),甲方支付乙方施工费用的【填写比例】作为预付款,乙方开具等额的正规发票。

2.甲方应在合同签订后【填写时间】个工作日内支付预付款,乙方在收到预付款后开始施工。

3.剩余的【填写比例】作为质量保证金,待乙方施工完成后,甲方进行验收,如验收合格,甲方支付剩余的【填写比例】作为质量保证金;如验收不合格,乙方在甲方指定的期限内进行整改,直至验收合格为止。

第五条履行期限

1.乙方应在合同约定的施工期限内完成施工。

2.施工期限自甲方支付预付款之日起计算。

3.双方应按照合同约定的时间节点履行各自的义务,确保合同的顺利履行。

第六条违约责任

1.甲方未按照合同约定支付预付款的,每延迟支付一天,应支付乙方延迟支付金额的【填写比例】作为违约金。

2.乙方未按照合同约定完成施工的,每延迟完成一天,应支付甲方延迟完成金额的【填写比例】作为违约金。

3.因不可抗力导致无法履行或部分履行合同的,双方互不承担违约责任。

4.若甲方无正当理由单方面解除合同,应支付乙方违约金,违约金为合同总金额的【填写比例】。

5.若乙方无正当理由单方面解除合同,应支付甲方违约金,违约金为合同总金额的【填写比例】。

6.乙方若在施工过程中出现质量问题,应在甲方通知后的【填写时间】内予以整改,直至达到合同约定的质量标准。若乙方未能在规定时间内整改到位,甲方有权扣除相应的质量保证金作为违约金。

7.双方应严格履行合同约定的义务,如一方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,违约方应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此所遭受的损失。

8.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水等)、社会事件(如战争、罢工等)。

2.双方因不可抗力导致不能履行或部分履行合同的,应及时通知对方,并在合同履行期限内提供相关证明文件。

3.发生不可抗力事件的一方应尽力减少损失,并立即通知对方,双方应共同协商采取措施,减轻不可抗力事件的影响。

4.因不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行的,双方互不承担违约责任。但双方应协商确定不可抗力事件对合同履行的影响,并按照本合同约定的价格和支付条件,对已履行部分和未履行部分进行结算。

5.不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复合同的履行,除非双方协商决定终止合同。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.双方同意,任何争议均应根据中国的法律进行解释和适用,并提交至中国境内的仲裁机构进行仲裁。

3.仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。双方应遵守仲裁裁决,并承担相应的仲裁费用。

4.双方同意,仲裁过程中,任何一方均不得将争议事项向人民法院提起诉讼,除非仲裁裁决被人民法院依法裁定撤销。

5.双方应积极履行仲裁裁决,如一方不履行,另一方有权向人民法院申请强制执行。

第九条其他条款

1.通知方式:双方应以书面形式相互通知合同履行过程中的重要事项,包括但不限于合同变更、违约情况、不可抗力等。通知应以邮寄、电子邮件或传真等方式进行,发出通知的一方应保留相应的发送记录。

2.合同变更:合同履行期间,如双方同意对合同条款进行变更,应签订书面变更协议,经双方签字盖章后生效。

3.终止条件:除非双方另有约定,本合同在以下情况下可以终止:

a.双方协商一致终止;

b.合同约定的施工期限届满;

c.不可抗力事件导致合同无法履行;

d.法律、法规规定或其他强制性规定要求终止。

4.合同终止后,乙方应按照甲方的要求拆除施工设备,清理施工场地,并办理相关手续。

5.本合同的任何终止或解除均不影响双方因合同履行而产生的权利和义务。

第十条附则

1.附录:本合同附录包括合同履行所需的技术规范、施工图纸、材料清单等详细资料。

2.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论