2025年水利工程建设的合同范本

2025年水利工程建设的合同范本合同编号：签订地点：签订日期：本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国（以下简称“本项目”）建设相关事宜达成一致，特此订立。第一条项目概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3建设单位：1.4施工单位：1.5监理单位：本工程为年月批准的水利工程项目，旨在改善区域水资源配置、防洪抗旱能力及水生态环境。本合同涵盖工程建设的设计、施工、监理及相关服务。第二条合同范围与内容2.1工程范围：包括但不限于河道整治、水库加固、泵站建设、输水渠道修建及其他相关附属设施。具体工程内容详见附件《工程量清单》及设计文件。2.2质量要求：执行中华人民共和国水利行业标准及相关法律法规，确保工程质量达到级标准（具体标准见附件）。2.3进度要求：总工期为个月，自合同签订之日起计算。关键节点包括：年月日前完成主体工程，年月日前完成全部施工内容。第三条权利与义务甲方（建设单位）：3.1负责提供项目前期审批文件、设计图纸及技术要求。3.2按时支付合同约定的款项，并审核乙方提交的付款申请。3.3协调施工现场的外部关系，确保施工顺利进行。乙方（施工单位）：3.4负责按照合同约定完成工程建设任务，确保质量、进度符合要求。3.5服从甲方及监理单位的监督和管理，配合验收工作。3.6及时向甲方提交工程报表、竣工资料及相关文件。第四条技术标准与规范4.1执行的技术标准包括但不限于：GB-《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL-《水工建筑物施工规范》4.2设计文件及变更须经甲方和监理单位批准后方可实施。第五条工程款支付5.1合同总价为人民币元（大写：）。5.2付款方式：第一期：合同签订后日内支付合同总价的%；第二期：主体工程完成后日内支付合同总价的%；第三期：竣工验收合格后日内支付剩余款项。5.3逾期付款违约金：甲方应按日万分之的标准向乙方支付违约金。第六条工程质量与验收6.1质量标准：达到设计要求及国家规定的技术规范。确保防洪、排涝、供水等核心功能的实现。6.2验收程序：分阶段验收：包括隐蔽工程验收、单位工程验收及整体项目验收。验收报告由甲方、乙方及监理单位共同签署。6.3质量缺陷处理：乙方应在接到通知后小时内到达现场进行修复。因乙方原因导致的质量问题，修复费用由乙方承担。第七条工期与进度7.1总工期：自合同签订之日起个月。7.2关键节点延误责任：每延误一天，乙方向甲方支付违约金人民币元。延误超过天，甲方有权解除合同，并要求赔偿损失。7.3不可抗力：因不可抗力导致的工期延误，双方协商顺延工期。乙方应于事件发生后小时内书面通知甲方，并提供相关证明。第八条安全与责任8.1施工安全：乙方负责施工现场的安全管理，确保施工期间无重大安全事故。乙方为施工人员购买工伤保险及意外伤害保险。8.2环境保护：乙方应采取有效措施减少施工对周边环境的影响。遵守国家及地方环境保护法律法规。第九条监理与管理9.1监理单位：9.2监理职责：对工程质量、进度进行监督。发现问题时，有权要求乙方停工整改。9.3乙方应积极配合监理工作，及时提供相关资料。第十条合同变更与解除10.1变更程序：变更申请由甲方或乙方提出，经双方协商一致后签订补充协议。变更费用及工期调整以附件形式确定。10.2解除条件：一方严重违约导致合同无法履行。因不可抗力导致合同目的无法实现。第十一条争议解决11.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。11.2协商不成时，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1保密义务：双方对在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术资料等信息负有保密责任。未经对方书面同意，不得向第三方披露。12.2合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，其余用于报备。12.3其他约定：甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：