公路监理延期合同标准文本

公路监理延期合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（监理方）：____________________

乙方（委托方）：____________________

鉴于甲方具备公路工程监理资质，乙方委托甲方对公路工程项目进行监理，双方经友好协商，就监理延期事宜达成如下协议：

一、监理延期原因

1.因不可抗力因素导致监理工作延期，包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。

2.因乙方原因导致监理工作延期，包括但不限于设计变更、施工进度滞后、材料供应不足等。

3.因甲方原因导致监理工作延期，包括但不限于监理人员不足、设备故障等。

二、监理延期期限

1.甲方应在监理延期原因发生之日起5个工作日内，向乙方提出监理延期申请。

2.乙方应在收到甲方监理延期申请之日起3个工作日内，对监理延期原因进行核实，并确认监理延期期限。

三、监理延期责任

1.因不可抗力因素导致监理工作延期，双方互不承担责任。

2.因乙方原因导致监理工作延期，乙方应承担由此产生的全部责任。

3.因甲方原因导致监理工作延期，甲方应承担由此产生的全部责任。

四、监理延期费用

1.监理延期期间，甲方应按照原监理合同约定的监理费用标准，向乙方支付监理费用。

2.监理延期期间，乙方应按照原监理合同约定的进度款支付比例，向甲方支付进度款。

五、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.甲方监理资质证书复印件

2.乙方工程委托书复印件

3.原监理合同复印件

4.监理延期原因证明材料

5.其他与本合同相关的文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（监理方）：____________________

乙方（委托方）：____________________

第三方（协调方）：____________________

鉴于甲方具备公路工程监理资质，乙方委托甲方对公路工程项目进行监理，第三方作为协调方，协助甲方进行监理工作的顺利进行。为明确各方的权利、义务和责任，经三方友好协商，达成如下协议：

一、监理工作范围及期限

1.甲方负责公路工程项目的全过程监理，包括但不限于施工前的准备、施工过程监督、竣工验收等。

2.甲方应在合同约定的期限内完成监理工作，具体期限根据项目实际情况由甲方制定。

3.乙方应在项目施工前将监理合同及相关资料提交甲方。

二、第三方职责

1.第三方负责协调甲方与乙方、施工单位之间的关系，确保监理工作的顺利进行。

2.第三方应协助甲方进行监理工作，对甲方提出的监理要求予以支持。

3.第三方应在甲方与乙方、施工单位之间发生争议时，提供中立意见，协助解决争议。

三、甲方权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供相关资料，并有权对乙方提供的资料进行审核。

2.甲方有权要求乙方按照监理要求，对施工单位进行指导和监督。

3.甲方有权要求乙方按照合同约定支付监理费用，并在监理延期期间继续收取监理费用。

4.甲方有权根据监理工作需要，调整监理人员和工作计划。

四、乙方权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照合同约定履行监理职责，确保监理工作质量。

2.乙方应按照监理要求，及时提供相关资料，并配合甲方进行监理工作。

3.乙方应按照合同约定支付监理费用，并在监理延期期间继续支付监理费用。

五、违约责任

1.甲方未能按照合同约定履行监理职责，导致工程进度滞后或质量问题，甲方应承担相应的责任。

2.乙方未能按照合同约定提供资料或配合监理工作，导致监理工作受阻，乙方应承担相应的责任。

3.第三方未能按照合同约定履行协调职责，导致监理工作受阻，第三方应承担相应的责任。

六、限制条款

1.甲方在监理过程中，不得接受施工单位或乙方的贿赂、回扣等不正当利益。

2.乙方在监理过程中，不得对甲方进行诬告、诽谤等不正当行为。

七、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商签订补充协议。

2.本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.甲方监理资质证书复印件

2.乙方工程委托书复印件

3.第三方协调资质证书复印件

4.原监理合同复印件

5.监理延期原因证明材料

6.其他与本合同相关的文件

第三方介入的意义和目的在于协助甲方进行监理工作，确保监理工作的顺利进行。甲方为主导的目的和意义在于保障工程项目的质量、安全和进度，维护甲方的合法权益。通过本合同的签订，甲方可以更好地行使权利、履行义务，同时约束乙方和第三方的行为，确保监理工作的顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（施工单位）：____________________

乙方（业主方）：____________________

第三方（监理方）：____________________

鉴于乙方作为业主方，委托甲方进行公路工程的建设施工，第三方作为监理方，负责对施工过程进行监督和检查。为明确各方的权利、义务和责任，确保工程质量和进度，经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程范围及工期

1.甲方负责公路工程项目的施工建设，包括但不限于土建、路面、桥梁、隧道等工程。

2.乙方应在合同约定的期限内完成工程，具体工期根据项目实际情况由乙方制定。

3.甲方应在项目施工前将施工计划及进度安排提交乙方和第三方。

二、第三方职责

1.第三方负责对甲方施工过程进行全程监理，确保工程质量、安全和进度符合相关标准。

2.第三方应定期向乙方报告施工进度和质量情况，并提出改进建议。

3.第三方应协助乙方对甲方进行施工管理，确保施工合同的有效执行。

三、乙方权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照合同约定进行施工，并有权对施工过程进行监督和检查。

2.乙方有权要求第三方提供独立的监理报告，并对监理意见进行审核。

3.乙方有权要求甲方在施工过程中遵守国家法律法规和行业标准。

四、甲方权利与义务

1.甲方有权要求乙方提供必要的施工条件，包括资金、材料、设备等。

2.甲方有权要求第三方提供监理服务，并有权对监理工作提出意见和建议。

3.甲方应按照合同约定，按时完成施工任务，确保工程质量和进度。

五、违约责任

1.甲方未能按时完成施工任务，导致工程进度滞后，甲方应承担相应的责任。

2.乙方未能按照合同约定提供施工条件，导致工程进度受阻，乙方应承担相应的责任。

3.第三方未能按照合同约定履行监理职责，导致工程质量问题，第三方应承担相应的责任。

六、限制条款

1.甲方在施工过程中，不得使用不合格的材料和设备，不得进行违法建设行为。

2.乙方不得要求甲方进行超出合同约定的施工内容，不得滥用权力干预施工过程。

七、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，三方可另行协商签订补充协议。

2.本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份，自三方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.甲方施工资质证书复印件

2.乙方工程委托书复印件

3.第三方监理资质证书复印件

4.原施工合同复印件

5.施工进度计划及安排

6.其他与本合同相关的文件

乙方为主导的目的和意义在于确保工程项目的质量和进度符合预期，维护自身的投资利益。乙方通过合同赋予的权利，