2014混凝土合同样本

2014混凝土合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：_____________________________

乙方（以下简称“乙方”）：_____________________________

鉴于：

一、甲方为我国某市某县某房地产开发有限公司（以下简称“房地产开发公司”），具有独立法人资格，注册资本为人民币壹亿元，具备房地产开发经营资质。

二、乙方为某建筑工程有限公司（以下简称“建筑工程公司”），具有独立法人资格，注册资本为人民币伍仟万元，具备建筑工程施工总承包壹级资质。

鉴于：

1.甲方拟在某某地建设一栋面积为XXX平方米的住宅小区，项目名称为“某某住宅小区”，现甲方委托乙方对该项目进行施工建设。

2.为明确甲乙双方的权利、义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条项目概况

1.1项目名称：某某住宅小区

1.2项目地点：某市某县

1.3项目规模：XXX平方米

1.4项目工期：自本合同签订之日起X个月

第二条甲方义务

2.1甲方应按照本合同约定，及时、足额地向乙方支付工程款。

2.2甲方应按期提供施工图纸、工程资料和现场，确保乙方按期进场施工。

2.3甲方应负责办理工程项目的规划、施工许可证等相关手续。

2.4甲方应按国家规定，确保工程质量符合国家及地方有关质量标准。

第三条乙方义务

3.1乙方应按照本合同约定，按照施工图纸及工程资料，在规定工期内完成工程施工。

3.2乙方应严格按照国家及地方有关质量标准，确保工程质量。

3.3乙方应按照合同约定，对施工过程中的安全事故负责，确保施工安全。

3.4乙方应按照国家及地方有关环境保护的规定，做好施工现场的环保工作。

第四条工程款及结算

4.1工程款按以下方式支付：

（1）工程开工前，甲方支付合同总价的30%作为预付款；

（2）工程完工后，乙方提交竣工结算资料，甲方在收到资料后X日内支付合同总价的70%；

（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价的5%作为质保金，质保期为X年。

4.2结算方式：

乙方应在工程完工后X日内提交竣工结算资料，甲方在收到资料后X日内进行审核，如无异议，甲方应在审核合格后X日内支付工程款。

第五条争议解决

5.1双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

5.2争议解决过程中，除正在进行争议的部分外，双方应继续履行本合同。

第六条其他

6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

6.2本合同一式叁份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

6.3本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

6.4本合同附件如下：

（1）施工图纸及工程资料

（2）工程合同造价清单

（3）工程款支付计划

（4）工程验收标准及办法

（5）工程质量保证书

（6）工程进度计划

（7）工程安全管理措施

（8）其他双方约定的资料

甲方（盖章）：_____________________________

乙方（盖章）：_____________________________

法定代表人（签字）：_____________________________

法定代表人（签字）：_____________________________

签订日期：_____________________________

备注：本合同编号为：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：我国某市某县某房地产开发有限公司

乙方（以下简称“乙方”）：某建筑工程有限公司

丙方（以下简称“丙方”）：某监理有限公司

鉴于：

一、甲方为我国某市某县某房地产开发有限公司，具有独立法人资格，注册资本为人民币壹亿元，具备房地产开发经营资质。

二、乙方为某建筑工程有限公司，具有独立法人资格，注册资本为人民币伍仟万元，具备建筑工程施工总承包壹级资质。

三、丙方为某监理有限公司，具有独立法人资格，注册资本为人民币壹仟万元，具备建筑工程监理甲级资质。

鉴于：

1.甲方拟在某某地建设一栋面积为XXX平方米的住宅小区，项目名称为“某某住宅小区”，现甲方委托乙方对该项目进行施工建设，并委托丙方对施工过程进行监理。

2.为明确甲乙丙三方在项目实施过程中的权利、义务，确保项目顺利进行，经甲乙丙三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条项目概况

1.1项目名称：某某住宅小区

1.2项目地点：某市某县

1.3项目规模：XXX平方米

1.4项目工期：自本合同签订之日起X个月

第二条甲方权利和义务

2.1甲方有权要求乙方按照施工图纸及工程资料，在规定工期内完成工程施工。

2.2甲方有权要求乙方确保工程质量符合国家及地方有关质量标准。

2.3甲方有权要求乙方在施工过程中遵守国家及地方有关安全生产、环境保护的规定。

2.4甲方有权要求丙方对施工过程进行全程监理，确保工程质量、进度和安全。

2.5甲方有权要求乙方在工程完工后X日内提交竣工结算资料，甲方在收到资料后X日内进行审核，如无异议，甲方应在审核合格后X日内支付工程款。

2.6甲方有权要求乙方在工程验收合格后支付合同总价的5%作为质保金，质保期为X年。

第三条乙方权利和义务

3.1乙方有权要求甲方按照合同约定，及时、足额地向乙方支付工程款。

3.2乙方有权要求甲方按期提供施工图纸、工程资料和现场，确保乙方按期进场施工。

3.3乙方有权要求甲方负责办理工程项目的规划、施工许可证等相关手续。

3.4乙方有权要求丙方对施工过程中的安全事故负责，确保施工安全。

3.5乙方应严格按照国家及地方有关质量标准，确保工程质量。

3.6乙方应按照合同约定，对施工过程中的安全事故负责，确保施工安全。

第四条丙方权利和义务

4.1丙方有权要求甲方提供施工图纸、工程资料和现场，确保监理工作顺利进行。

4.2丙方有权要求乙方按照施工图纸及工程资料，在规定工期内完成工程施工。

4.3丙方有权要求乙方确保工程质量符合国家及地方有关质量标准。

4.4丙方有权要求乙方在施工过程中遵守国家及地方有关安全生产、环境保护的规定。

4.5丙方有权要求乙方在工程完工后X日内提交竣工结算资料，丙方在收到资料后X日内进行审核，如无异议，丙方应在审核合格后X日内提交给甲方。

第五条违约责任

5.1乙方未按期完成工程施工，每逾期一天，应向甲方支付合同总价的0.1%作为违约金。

5.2乙方未按约定质量标准完成工程，每发现一处质量问题，应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金。

5.3乙方在施工过程中发生安全事故，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

5.4丙方未按约定进行监理，每发现一处监理不到位，应向甲方支付合同总价的0.2%作为违约金。

第六条限制条款

6.1乙方在施工过程中，不得擅自改变施工图纸及工程资料。

6.2乙方在施工过程中，不得使用不合格的建筑材料、构配件和设备。

6.3乙方在施工过程中，不得擅自停工、窝工、返工。

6.4丙方在监理过程中，不得泄露甲方商业秘密。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同一式叁份，甲乙丙三方各执壹份，具有同等法律效力。

8.3本合同未尽事宜，经三方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

（1）施工图纸及工程资料

（2）工程合同造价清单

（3）工程款支付计划

（4）工程验收标准及办法

（5）工程质量保证书

（6）工程进度计划

（7）工程安全管理措施

（8）其他三方约定的资料

第三方介入的意义和目的：

1.丙方的介入，有利于提高工程质量，确保工程进度和安全。

2.丙方的监理，有助于甲方对施工过程进行监督，降低甲方风险。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为项目业主，有权对施工过程进行监督，确保项目顺利进行。

2.甲方有权要求乙方和丙方按照合同约定履行义务，保障甲方权益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：某市政基础设施建设有限公司

乙方（以下简称“乙方”）：某建筑工程有限公司

丙方（以下简称“丙方”）：某工程咨询有限公司

鉴于：

一、甲方为某市政基础设施建设有限公司，具有独立法人资格，注册资本为人民币壹亿元，具备市政公用工程施工总承包壹级资质。

二、乙方为某建筑工程有限公司，具有独立法人资格，注册资本为人民币伍仟万元，具备建筑工程施工总承包壹级资质。

三、丙方为某工程咨询有限公司，具有独立法人资格，注册资本为人民币壹仟万元，具备工程咨询甲级资质。

鉴于：

1.甲方拟在某市某区建设一条长度为X公里的城市道路，项目名称为“某市某区城市道路建设工程”，现甲方委托乙方对该项目进行施工建设，并委托丙方对施工过程进行技术咨询。

2.为明确甲乙丙三方在项目实施过程中的权利、义务，确保项目顺利进行，经甲乙丙三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条项目概况

1.1项目名称：某市某区城市道路建设工程

1.2项目地点：某市某区

1.3项目规模：X公里

1.4项目工期：自本合同签订之日起X个月

第二条乙方权利和义务

2.1乙方有权要求甲方按照合同约定，及时、足额地向乙方支付工程款。

2.2乙方有权要求甲方提供施工图纸、工程资料和现场，确保乙方按期进场施工。

2.3乙方有权要求甲方负责办理工程项目的规划、施工许可证等相关手续。

2.4乙方有权要求丙方提供技术咨询，确保施工过程中技术问题的及时解决。

2.5乙方有权要求甲方在工程完工后X日内提交竣工结算资料，乙方在收到资料后X日内进行审核，如无异议，乙方应在审核合格后X日内提交给甲方。

第三条丙方权利和义务

3.1丙方有权要求甲方提供施工图纸、工程资料和现场，确保技术咨询工作的顺利进行。

3.2丙方有权要求乙方按照施工图纸及工程资料，在规定工期内完成工程施工。

3.3丙方有权要求乙方确保工程质量符合国家及地方有关质量标准。

3.4丙方有权要求乙方在施工过程中遵守国家及地方有关安全生产、环境保护的规定。

3.5丙方有权要求乙方在工程完工后X日内提交竣工结算资料，丙方在收到资料后X日内进行审核，如无异议，丙方应在审核合格后X日内提交给甲方。

第四条甲方权利和义务

4.1甲方有权要求乙方按照合同约定，在规定工期内完成工程施工。

4.2甲方有权要求乙方确保工程质量符合国家及地方有关质量标准。

4.3甲方有权要求乙方在施工过程中遵守国家及地方有关安全生产、环境保护的规定。

4.4甲方有权要求丙方对施工过程进行技术咨询，确保项目技术问题的及时解决。

4.5甲方有权要求乙方在工程完工后X日内提交竣工结算资料，甲方在收到资料后X日内进行审核，如无异议，甲方应在审核合格后X日内支付工程款。

第五条违约责任

5.1乙方未按期完成工程施工，每逾期一天，应向甲方支付合同总价的0.1%作为违约金。

5.2乙方未按约定质量标准完成工程，每发现一处质量问题，应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金。

5.3乙方在施工过程中发生安全事故，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

5.4丙方未按约定提供技术咨询，每发现一处技术咨询不到位，应向甲方支付合同总价的0.2%作为违约金。

第六条限制条款

6.1乙方在施工过程中，不得擅自改变施工图纸及工程资料。

6.2乙方在施工过程中，不得使用不合格的建筑材料、构配件和设备。

6.3乙方在施工过程中，不得擅自停工、窝工、返工。

6.4丙方在技术咨询过程中，不得泄露甲方商业秘密。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同一式叁份，甲乙丙三方各执壹份，具有同等法律效力。

8.3本合同未尽事宜，经三方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

附件：

（1）施工图纸及工程资料

（2）工程合同造价清单

（3