监理工程师《建设工程合同管理》考前通关必练题（附答案）

监理工程师《建设工程合同管理》考前通关必练题（附答案）单选题1.资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。A、审查程序B、审查因素C、合格者数量限制D、审查标准参考答案：C2.中标人根据合同约定分包，就分包项目向招标人承担责任方式正确的是（）。A、中标人承担责任B、分包人承担责任C、中标人与分包人承担按份责任D、中标人与分包人承担连带责任参考答案：D3.招标项目设有标底的，标底应当在（）时公布。A、发布招标公告B、发售招标文件C、开标D、评标参考答案：C4.招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A、定标后5日B、发出中标通知书后5日C、中标人提交履约保证后5日D、书面合同签订后5日参考答案：D5.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。A、未中标的投标人不退还B、中标的投标人在中标的同时退还C、在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D、投标人在投标有效期内撤销投标书后退还参考答案：C6.招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的,招标人将于（）向未中标人支付技术成果经济补偿费。A、签订合同后5日内B、中标通知书发出后15日内C、中标通知书发出后30日内D、签订合同后30日内参考答案：C7.招标过程中出现（）情形时，招标人应当重新招标。A、投标截止时间止，投标人多于3家的B、投标截止时间止，投标人少于5家的C、经评标委员会评审后否决所有投标的D、经评标委员会评审后否决部分投标且投标人大于4家的参考答案：C8.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。A、招标代理机构B、招标监管部门C、投标人D、招标人参考答案：D9.在下列关于施工企业职工意外伤害险的说法中，表述不正确的是（）。A、《建筑法》鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险B、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险C、意外伤害保险费由施工单位支付，实行总承包的由总承包单位支付意外伤害保险费D、意外伤害保险的保险期限自材料运抵工地开始起至竣工验收合格止参考答案：D10.在下列的法人分类中，不属于特别法人的是（）。A、机关法人B、事业单位C、农村集体经济组织法人D、基层群众性自治组织法人参考答案：B11.在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A、留置担保B、保证担保C、抵押担保D、质押担保参考答案：B12.在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。A、踏勘现场B、召开投标预备会C、组建评标委员会D、递交投标文件参考答案：A13.在设计施工总承包合同中，下列合同文件解释顺序靠后的是（）。A、合同协议书B、发包人要求C、承包人建议书D、价格清单参考答案：D14.在设计施工总承包合同中，下列关于分包说法不正确的是（）。A、承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B、分包工作需要征得发包人同意C、承包人不得将施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人，设计工作可以全部分包D、发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本参考答案：C15.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由（）组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为（）天。A、监理人，14天B、监理人，21天C、发包人，14天D、发包人，21天参考答案：D16.在勘察设计招标文件中，应提出对投标人资质条件、能力和信誉的要求，包括:资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目负责人的资格要求、其他主要人员要求、其他要求。具体提供的资格审查资料不包括（）A、投标人基本情况表B、近年财务状况表C、技术成果经济补偿D、拟委任的主要人员汇总表参考答案：C17.在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑（）这三项因素。A、安全、服务、成本B、安全、风险、成本C、风险、服务、成本D、安全、服务、费用参考答案：A18.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。A、主体B、客体C、权利D、义务参考答案：B19.在建设工程材料采购招标中，投标人报EXW价，对该报价理解不正确的是（）。A、卖方在其所在地将货物交给买方后即完成交货B、应包括货物运至施工现场的运输费用和保险费C、应包括向政府缴纳的增值税和其他税D、货物在制造时使用的部件和原材料在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税也应包括在内参考答案：B20.在建设工程材料采购招标中，投标人报CIF价，对该报价理解不正确的是（）。A、卖方负责办理租船订舱B、包含将货物装上船之前的一切费用C、包含从装运港运至目的地的运费D、包含保险费参考答案：C21.在建设工程材料采购招标时，关于批次标包划分基本原则的说法正确的是（）。A、不同类型的建筑材料应尽量分为一个标包B、应保证材料设备尽量提前到货以满足工程进度的需要C、划分的标包较大，不利于吸引中小供应商参与投标D、划分的标包较小，有利于吸引大供应商参与投标参考答案：C22.在工程项目实施阶段，项目监理机构及时为承包商办理工程预付款，属于项目监理机构在进度目标控制过程中采取的（）。A、组织措施B、技术措施C、经济措施D、合同措施参考答案：C23.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在（）支付或扣除。A、竣工结算B、下一次进度款中C、本次进度付款中D、以上都不正确参考答案：C24.在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）A、一般保证B、附生效条件的保证C、连带责任保证D、保证无效参考答案：A25.在材料设备招标采购中投标保证金有效期应当（）。A、应当与投标有效期一致B、比投标有效期长14天或15天C、取决于投标文件的规定D、比投标有效期长7天参考答案：A26.在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（）转出。A、一般帐户B、基本帐户C、综合帐户D、专项帐户参考答案：B27.在标准施工招标文件分卷中，第二卷为（）。A、招标公告B、技术标准和要求C、投标文件格式D、图纸参考答案：D28.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，由（）负责对工程的所有部分正确定位，并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。A、业主B、承包商C、工程师D、业或或承包商参考答案：B29.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（）。A、不能调整合同价款B、可以调整合同价款C、分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整D、根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整参考答案：A30.预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至（）止。A、竣工验收之日B、发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止C、签发工程移交证书日D、缺陷责任期止之日参考答案：B31.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（）。A、由被代理人自行承担责任B、由代理人自行承担责任C、由第三人自行承担责任D、由被代理人与代理人承担连带责任参考答案：D32.以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（）。A、适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目B、履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保C、房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》D、双方可协商约定专用条款参考答案：D33.以下有关发包人代表的说法，不正确的是（）。A、发包人应在合同签订后14天内确定发包人代表，并将相关信息书面通知勘察人B、发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任C、发包人代表不履行职责导致勘察合同无法正常履行，勘察人可以直接更换发包人代表D、发包人代表代表发包人处理合同事宜参考答案：C34.以下有关担保的论述中，正确的是（）。A、抵押人必须是债务人本人B、质押自质押合同签订之日起生效C、定金自定金合同签订之日起生效D、保证自保证合同签订之日起生效参考答案：D35.以下合同计价模式下，（）方式中承包商所承担的风险最小。A、固定单价合同B、可变单价合同C、固定总价合同D、成本加酬金合同参考答案：D36.以下不属于综合评估法初步评审内容的是（）。A、形式评审标准B、资格评审标准C、响应性评审标准D、项目管理机构评审参考答案：D37.依据《物权法》的规定，以建筑物抵押的，抵押权自（）时设立。A、备案B、交付C、登记D、合同签订参考答案：C38.依据《物权法》的规定，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照（）的规定清偿。A、抵押合同已公证生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿B、抵押合同自签订之日起生效的，抵押物登记的，按照合同生效的先后顺序清偿C、抵押合同已登记生效的，并且抵押物登记顺序相同的，按照债权比例清偿D、抵押物未登记的先于已登记的受偿参考答案：C39.依法必须招标项目的评标委员会成员人数为（）。A、五人以上B、三人以上C、三人以上单数D、五人以上单数参考答案：D40.依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A、15日B、20日C、30日D、90日参考答案：B41.一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（）论述正确。A、该合同是固定总价合同B、承包商的投标价作为目标成本C、工程成本部分实报实销，按合同约定的工程成本一定百分比作为承包商的收入D、该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付参考答案：C42.项目建设完工后，施工企业已经提交竣工验收报告，但建设单位未按预期组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。A、相应顺延B、以施工企业提交竣工验收报告之日为准C、以合同约定计划竣工日期为准D、以实际通过竣工验收之日为准参考答案：B43.下列组织或机构中，能作为保证人的是（）。A、综合医院B、公益性社会团体C、国家机关D、普通公民参考答案：D44.下列招标人对施工投标保函的处理方法中，正确的是（）。A、未中标的投标人不退还B、中标的投标人在中标的同时退还C、在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D、未中标的投标人不可向招标人索回投标保函参考答案：C45.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D、洪灾引起的沉降参考答案：C46.下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。A、在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定B、工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力C、工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定D、工程师的索赔处理决定不需通知发包人参考答案：A47.下列选项中哪个资质等级只可设置甲级（）。A、工程设计综合资质B、工程设计行业资质C、工程设计专业资质D、工程设计专项资质参考答案：A48.下列选项中不属于投标保证金形式的是（）。A、现金B、支票C、保函D、保证参考答案：D49.下列选项中，可以用于质押的是（）。A、动产和智力成果B、动产和权利C、智力成果和权利D、人身利益和权利参考答案：B50.下列选项中，不属于标准施工招标资格预审文件的主要内容的是（）。A、资格预审公告B、申请人须知C、资格审查办法D、工程概况参考答案：D51.下列选项属于合同法律关系内容的是（）。A、主体B、权利C、对象D、客体参考答案：B52.下列叙述中，关于保险的说法中说法正确的是（）。A、保险是保险人根据合同的约定向投保人支付保险费B、保险是一种受法律保护的消除风险、消化损失的法律制度C、保险的目的是为了避免风险D、保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任参考答案：D53.下列属于取得工程勘察劳务资质的企业不可以承接的工程范围的是（）。A、岩土工程治理B、凿井C、工程钻探D、海洋勘探参考答案：D54.下列施工招标中投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。A、联合体投标的，是否具备联合协议B、资质条件C、类似项目的业绩D、项目经理资格参考答案：A55.下列情况承包人只能索赔工期和费用的是（）。A、发包人要求违法B、不可预见物质条件C、发包人要求提前交货D、发包人原因指示的暂停施工参考答案：B56.下列关于施工合同标准文本，说法不正确的是（）A、专用合同条款补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效B、标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件C、合同协议书是唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书D、合同协议书需要明确填写的内容包括监理工程师的人选参考答案：D57.下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。A、设计方案不一定最优B、有利于发包人对承包人的监督和检查C、可以减少设计变更D、减少承包人的索赔参考答案：B58.下列关于勘察人违约的说法正确的是（）。A、勘察人经发包人同意分包勘察主体工作不属于违约B、勘察人违约时，发包人可向勘察人发出暂停勘察通知C、勘察人违约时，发包人也可通知勘察人立即解除合同D、违约导致的费用增加.周期延误等由勘察人承担参考答案：D59.下列关于开标的说法正确的是（）。A、应由招标代理人主持B、应在招标人办公地点开标C、接标属于开标程序和内容之一D、投标人少于3个的，应当重新招标参考答案：D60.下列关于工程施工招标程序的相关说法，错误的是（）。A、现场踏勘是由招标人组织的B、招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜C、评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D、在踏勘现场后组织投标预备会参考答案：B61.下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。A、监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后28天内完成核查B、监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作C、发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款D、监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额参考答案：D62.下列关于担保物的说法不正确的是（）。A、动产既可以作为抵押物，又可以作为质物，但不可以留置B、不可以在不动产上设立质权C、能够质押的财产包括权利D、能够留置的财产不包括不动产参考答案：A63.下列关于材料设备采购招标特点，说法错误的是（）。A、招标签订特殊用途的大型非标准部件合同属于购买合同B、询价方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品C、直接订购方式多适用于零星采购、应急采购D、采招标投标则是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式参考答案：A64.下列关于变更管理的说法，错误的是（）。A、直接指示的变更属于必须实施的变更B、承包人建议的变更可以以口头形式提交监理人C、承包人提出的变更涉及建议变更和要求变更两类D、与承包人协商后确定的变更属于可能发生的变更参考答案：B65.下列各项中，不属于《简明标准施工招标文件》的有（）。A、招标公告B、投标人须知C、评标办法D、发包人要求参考答案：D66.下列各项说法中，正确的是（）。A、投保人可以为受益人、被保险人不可以为受益人B、投保人不可以为受益人、被保险人可以为受益人C、投保人、被保险人都可以为受益人D、投保人、被保险人都不可以为受益人参考答案：C67.下列对于联合体资格预审的描述中，错误的是（）。A、申请人需提供联合体协议书B、申请人需明确联合体牵头人C、申请人仅需提供联合体牵头人的相关资料D、联合体不得再以自己名义单独，也不得加入其他联合体在同一标段中参加资格预审参考答案：C68.下列不属于发包人的责任引起暂停施工情况的是（）。A、发包人未履行合同规定的义务B、不可抗力C、协调管理原因D、季节性大雨引起的停工参考答案：D69.下列不属于标准设计施工总承包招标文件内容的是（）。A、工程量清单B、发包人要求C、招标公告D、评标办法参考答案：A70.下列不属于保证合同包括的内容的是（）。A、被保证的主债权数额B、保证人履行债务的期限C、保证的方式D、保证担保的范围参考答案：B71.投标人或者利害关系人对招标文件有异议时，下列做法正确的是（）。A、应当在投标截止时间10日前提出B、可以以口头形式提出C、招标人应当在收到异议之日起5日内作出答复D、招标人作出答复前，可以不暂停招标投标活动参考答案：A72.投标截止时间前已经进口的货物，可报（）。A、出厂价B、仓库交货价C、施工现场交货价D、货交承运人指定地点参考答案：B73.投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（）。A、2%B、5%C、10%D、20%参考答案：A74.通用条款规定以投标截止日前第28天定义为（），作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A、基准日期B、下达开工令C、合同签字日D、风险事件发生日参考答案：A75.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向监理人递交索赔意向通知书。A、5B、15C、21D、28参考答案：D76.施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。A、法定代理B、委托代理C、指定代理D、职务代理参考答案：B77.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是（）。A、施工投标保证B、施工履约保证C、施工预付款保证D、质量保证金保证参考答案：A78.施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于（）。A、职务代理B、指定代理C、法定代理D、委托代理参考答案：D79.施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。A、抵押权B、质权C、留置权D、所有权参考答案：C80.施工阶段因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的（）。A、费用增加由发包人承担，工期延误由承包人承担B、费用增加由承包人承担，工期延误由发包人承担C、费用增加和（或）工期延误由承包人承担D、费用增加和（或）工期延误由发包人承担参考答案：C81.施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则下列计算变更合同价款的方法正确的是（）。A、按照报价单内类似工作的单价计算变更价款B、参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价C、根据成本加利润的原则商定或确定单价D、参照设计单位提出的单价商定或确定单价参考答案：B82.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（）。A、开始进行竣工检验日B、发包人组织竣工验收日C、验收组通过竣工验收日D、承包人提交竣工验收报告日参考答案：D83.设计招标中，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。A、以投标报价低的优先B、以设计方案得分高的优先C、以综合评分高的优先D、按照评标办法前附表的规定确定参考答案：C84.设计施工总承包中，由于（）对项目实施的全过程进行一体化管理，不必等工程的全部设计完成后再开始施工，单位工程的施工图设计完成并通过评审后既可开始该单位工程的施工。A、监理人B、分包人C、发包人D、承包人参考答案：D85.设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。A、发包人，姓名及其授权范围B、发包人，职能分工及监理权限C、总监理工程师，姓名及其授权范围D、总监理工程师，职能分工及监理权限参考答案：C86.设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在（）一直有效。A、竣工验收前B、颁发工程接收证书前C、工程移交前D、竣工后试验通过前参考答案：B87.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。A、发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B、承包人承担费用和延误的工期C、发包人承担费用并延长工期，无需支付利润D、发包人和承包人共同承担费用，并延长工期参考答案：A88.设计人已完成全部设计任务，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定（）。A、结清全部设计费B、支付一半设计费C、停止支付设计费D、预留一定保证金后全部支付设计费参考答案：A89.设计工作的总包人和分包人，就分包的设计项目向招标人承担（）。A、共同责任B、按份责任C、平均责任D、连带责任参考答案：D90.设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。A、买方B、卖方C、运输部门D、安装单位参考答案：B91.设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由（）承担。A、卖方B、买方C、运输方D、买卖双方参考答案：A92.如果招标人发现招标文件中的错误，或要对招标文件中的部分内容进行修改，应在投标截止时间（）天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。A、3B、5C、7D、15参考答案：D93.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。A、承包人，承包人B、发包人，发包人C、承包人，发包人D、发包人，承包人参考答案：D94.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足（）天，须相应延长投标截止日期。A、3B、5C、14D、15参考答案：D95.某招标项目采用经评审的最低投标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（）的投标书为最优投标书。A、投标报价2000万元，评标价1950万元B、投标报价2050万元，评标价1940万元C、投标报价1980万元，评标价1970万元D、投标报价1950万元，评标价1960万元参考答案：B96.某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，对投标人递交的备选投标方案说法正确的是（）。A、评标委员会对所有投标人递交的备选投标方案均予考虑B、评标委员会认为备选投标方案优于投标方案的，评标时可以考虑备选投标方案C、只有该投标人中标后，才会对备选投标方案予以考虑D、只有该投标人成为中标候选人后，才会对备选投标方案予以考虑参考答案：C97.某项目监理人于7月10日发出开工通知，承包人于7月11日收到该通知，通知中说明开工日期为8月1日，但因拆迁纠纷直至8月20日才具备开工条件，则该项目的开工日期应为（）。A、7月10日B、7月11日C、8月1日D、8月20日参考答案：D98.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。A、可以采用直接委托方式发包B、可以自行招标，但应当备案C、可以自行招标，无需备案D、必须委托中介机构代理招标参考答案：B99.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。A、可以采用直接委托方式发包B、可以自行招标，但应当备案C、可以自行招标，无须备案D、必须委托中介机构代理招标参考答案：B100.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。A、甲B、乙C、丙D、丁参考答案：C101.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。A、监理单位B、分公司C、建设单位D、施工企业参考答案：D102.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。A、银行1000万元，B银行2000万元B、A银行1800万元，B银行1200万元C、B银行各1500万元D、A银行2000万元，B银行1000万元参考答案：A103.某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。A、全都归银行所有B、返还施工企业550万元C、返还施工企业600万元D、返还施工企业750万元参考答案：B104.某施工合同履行过程中，隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查，后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。A、发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B、发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C、承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D、承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延参考答案：D105.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由（）。A、发包人赔偿，延误的工期顺延B、发包人赔偿，延误的工期不予顺延C、承包人承担，延误的工期顺延D、承包人承担，延误的工期不予顺延参考答案：A106.某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（）。A、追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B、工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C、承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任D、按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工参考答案：C107.某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银行出具的工程履约保函，则（）。A、施工合同无效,履约保函有效B、施工合同无效,履约保函也无效C、施工合同有效,履约保函也有效D、施工合同与履约保函效力没有相关性参考答案：B108.某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款，下列发包人要求中存在的错误在承包人复核时未被发现，其导致的损失由承包人自行承担的是（）。A、引用的原始数据和资料错误B、试验和检验标准错误C、承包人可以核实的资料错误D、承包人无法核实的资料错误参考答案：C109.某建设项目在《必须招标的工程项目规定》的范围内，其设计单项合同估算价为100万元人民币，该设计项目（）方式发包。A、应当采用公开招标B、应当采用邀请招标C、应当采用议标D、应当采用招标参考答案：D110.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。A、按中标无效处理B、视为放弃投标C、按废标处理D、视为放弃中标项目参考答案：D111.某建设工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。A、单价合同B、固定总价合同C、可调总价合同D、成本加酬金合同参考答案：D112.某工程招标失败，招标人分析招标失败的原因并采取相应措施的后，需要重新进行招标的是（）。A、投标截止时间，投标人少于3个B、属于必须审批工程建设项目，经原审批部门批准C、重新招标后投标人仍少于3个D、重新招标后所有投标被否决参考答案：A113.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。A、发包人B、承包人C、使用人D、以上都不正确参考答案：B114.某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。A、中标通知书发出日B、施工合同协议书签字日C、保险合同签字日D、工程材料运抵施工现场日参考答案：D115.某工程未经竣工验收，发包人于4月6日开始擅自使用工程，承包人于4月15日向监理人送交了竣工验收申请报告，4月20日经验收质量合格，监理人于4月25日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。A、4月6日B、4月15日C、4月20日D、4月25日参考答案：A116.某工程施工招标，合同估算价为5000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。A、60B、80C、100D、300参考答案：C117.勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的（），具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验A、CMA计量认证B、MAC计量认证C、ACM计量认证D、CAM计量认证参考答案：A118.具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目，是采用（）进行评标。A、最低评标价法B、综合评标法C、最高投标价法D、以设备寿命周期成本为基础的评标价法参考答案：A119.经发包人代表授权的人员在授权范围内发出的指示效力，表述正确的是（）。A、应当经发包人代表确认后具有效力B、应当经发包人确认后具有效力C、与发包人代表发出的指示具有同等效力D、其效力低于发包人代表发出的指示参考答案：C120.建筑工程一切险的除外责任包括（）造成的损失。A、台风B、暴雨引起地面下陷C、雷电引起火灾D、自然磨损参考答案：D121.建设工程项目勘察设计采用邀请招标的，招标人应邀请（）个以上法人或组织投标。A、2B、3C、5D、7参考答案：B122.建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15日前通知投标人，同时进行的工作是（）。A、以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期B、以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期C、以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期D、以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期参考答案：A123.建设工程勘察合同履行管理中，关于监理人的说法错误的是（）A、未经发包人批准，监理人无权修改合同B、发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察监理C、监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在通用合同条款中指明D、如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准参考答案：C124.建设工程材料设备采购合同具有（）的一般特点。A、买卖合同B、无偿合同C、实践性合同D、单务合同参考答案：A125.建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）。A、交付导致材料所有权发生转移B、在标的物交付之前由买受人承担C、材料交付时间即合同生效时间D、交付后材料灭失的风险由供货人承担参考答案：A126.建设单位与施工企业签订的施工合同约定开工日期为2019年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。A、2019年2月10日B、2019年4月20日C、2019年5月1日D、2019年5月10日参考答案：B127.建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工属于监理工程师实施进度控制的（）。A、组织措施B、技术措施C、经济措施D、合同措施参考答案：A128.甲以其坐落在市中心的一处公寓（价值600万元）作抵押，分别从乙银行贷款50万元、从丙银行贷款100万元、从丁银行贷款200万元、从戊银行贷款200万元。甲与乙银行于6月5日签订了抵押合同，未办理抵押登记；与丙银行于6月8日签订了抵押合同，6月15日办理了抵押登记；与丁银行于6月10日签订了抵押合同，同日办理了抵押登记；与戊银行于6月12日签订了抵押合同，经双方协商一致未办理抵押登记。后因甲无力还款，甲的公寓被依法拍卖，扣除拍卖费用后共收入400万元，则对拍卖款分配正确的是（）。A、乙.丙.丁.戊各得100万元B、丙得100万元，丁得200万元，乙得20万元，戊得80万元C、乙无权分配，丙得80万元，丁.戊各得160万元D、乙无权分配，丙得100万元，丁得200万元，戊得100万元参考答案：B129.甲向银行贷款50万元，乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章，甲逾期没有还款。下列对于该债务清偿的表述正确的是（）。A、银行有权要求乙公司对50万元债务承担责任B、乙公司在担保合同中没有约定是连带保证，可拒绝银行的要求C、在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章，不能视为担保D、银行必须先向甲追偿，经强制执行仍不能获得清偿时，才能要求乙公司承担责任参考答案：D130.甲级资质和乙级资质的两个设计单位拟参加某项目的工程设计，下列说法正确的是（）。A、可以以联合体形式按照甲级资质报名参加B、可以以联合体形式按照乙级资质报名参加C、后者可以以前者的名义参加设计投标，中标后前者将部分任务分包给后者D、组成联合体后后者可以再以自己名义单独投标参考答案：B131.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。A、保证B、定金C、留置D、质押参考答案：D132.关于招标文件的澄清，说法正确的有（）。A、投标人可以书面或口头形式提出质疑，要求招标人予以澄清B、招标人应以书面形式对投标人的质疑予以解答，并发送给每一位投标人，C、解答可以涉及问题的来源D、如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期参考答案：B133.关于施工招标采用综合评估法，投标报价有算术错误的说法，不正确的是（）。A、投标报价有算术错误的，评标委员会可以按相关原则对投标报价进行修正B、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准C、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准D、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外参考答案：C134.关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。A、著作权归承包人享有B、建筑物形象使用收益权归发包人享有C、专利技术使用费不包含在投标报价内D、承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担参考答案：B135.关于设计施工总承包合同履约担保的表述中，不正确的是（）。A、承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效B、如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效C、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效D、由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人与承包人共同承担参考答案：D136.关于评标委员会组成的说法，正确的是（）。A、招标人代表2人，专家6人B、招标人代表2人，专家5人C、招标人代表2人，专家4人D、招标人代表2人，专家3人参考答案：B137.关于评标委员会的说法，正确的是（）。A、评标委员会成员的名单应当在未发布中标结果前保密B、评标委员会成员的名单应当在开标后确定C、评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3D、评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定参考答案：A138.关于建设工程项目总进度目标的说法，正确的是（）。A、建设工程项目总进度目标的控制是施工总承包方项目管理的任务B、在进行项目总进度目标控制前，应分析和论证目标实现的可能性C、项目实施阶段的总进度指的就是施工进度D、项目总进度目标论证就是要编制项目的总进度规划参考答案：B139.关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）A、建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持B、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任C、施工企业的保修责任可以全部免除D、施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任参考答案：D140.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A、发包人必须是建设单位B、承包人必须是法人C、总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D、发包人必须具有自行组织招标的能力参考答案：B141.关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。A、一般采用邀请招标方式B、法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目,才属于必须公开招标的项目C、在特殊情况下可以邀请两家单位投标D、对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的,必须进行招标参考答案：B142.关于工程建设涉及的主要险种说法错误的是（）。A、狭义的工程险只有建筑工程一切险B、施工单位职工的工伤保险是强制险C、建筑工程一切险往往加保第三者责任险D、人身伤亡的突发性事件属于意外事故参考答案：A143.关于定金的表述，正确的是（）。A、债务人履行债务后，定金应当收回B、给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金C、定金合同从合同成立之日起生效D、定金数额为主合同标的额的20%参考答案：B144.关于抵押物的说法，正确的是（）。A、不能是第三人提供的财产B、只能是债务人提供的财产C、必须转移占有D、不必转移占有参考答案：D145.关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是（）。A、货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易B、凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明C、出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同D、凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准参考答案：D146.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。A、公司甲B、公司乙C、银行D、登记机关参考答案：A147.公开招标的优点是（）。A、能体现公开.公平.公正的招标原则B、能缩短招投标周期C、评标工作量小D、招标人熟悉投标人的情况参考答案：A148.工程总承包工程，在分包工程中，发包人同意分包的工作，承包人应向（）提交分包合同副本。A、发包人B、监理人C、发包人和监理人D、发包人和分包人参考答案：C149.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。A、申请资格预审日起，至开标日止B、购买招标文件日起，至开标日止C、投标截止日起，至招标人确定中标人日止D、投标截止日起，至招标人与中标人签订合同日止参考答案：D150.工程施工招标，开标过程中，检查投标文件的密封情况的下一程序是（）。A、宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名B、确定并宣布投标文件开标顺序C、投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认D、公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场参考答案：B151.工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师（）。A、有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B、无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C、有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D、无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度参考答案：C152.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是（）。A、开标形式相同，评标原则不同B、招标文件内容相同，评标原则相同C、投标书的编制要求不同，开标形式相同D、评标原则不同，招标文件内容不同参考答案：D153.工程设计招标通常采用的评标方法是（）。A、最低评标价法B、经评审的最低投标价法C、综合评估法D、设计费比选法参考答案：C154.工程设计招标开标时，（）。A、由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序B、由投标单位推选的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序C、由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，按报价高低排定次序D、由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而且不按报价高低排定次序参考答案：D155.工程设计招标采用的开标形式是（）。A、由招标单位直接宣读各投标人报价B、由招标单位宣布按报价高低排定的次序C、由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D、由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序参考答案：C156.工程建设涉及的主要险种中，（）是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。A、建筑工程一切险B、安装工程一切险C、机器损坏险D、人身意外伤害险参考答案：A157.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（）。A、物B、财C、行为D、智力成果参考答案：D158.根据住房和城乡建设部2018年修改后的《建设工程勘察设计资质管理规定》，工程勘察资质分类，不包括（）A、工程勘察综合资质B、工程勘察专业资质C、工程勘察行业资质D、工程勘察劳务资质参考答案：C159.根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是（）。A、CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价B、风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式C、M承包商可以负责设计工作D、CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施参考答案：B160.根据美国AIA标准合同文本，CM承包商提出GMP，GMP的含义是（）。A、管理承包B、合同承包总价C、风险型CM模式D、保证工程最大费用参考答案：D161.根据九部委设计合同的规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）内，确定发包人代表。A、3天B、7天C、14天D、28天参考答案：C162.根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A、合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任B、卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务C、延迟交付设备金额每周为0.08%D、迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%参考答案：C163.根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。A、担保人无条件地提供担保B、履约保证金的数额不确定C、担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付D、设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付参考答案：C164.根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A、投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B、中标通知书-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C、合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求D、通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单参考答案：B165.根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。A、合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B、中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C、合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单D、专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单参考答案：B166.根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是（）。A、发包人B、勘察人C、施工单位D、监理单位参考答案：B167.根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。A、卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。B、卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。C、延迟交付材料金额每周为0.5%D、迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%参考答案：C168.根据工程项目招标初评阶段的投标书修正原则，当投标文件中的总价金额与依据单价计算出的结果不一致时，应（）。A、以总价金额为准B、以单价金额为准C、淘汰该标书D、重新进行核算参考答案：B169.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。A、不利的物质条件B、发包人提供的材料和工程设备提前交货C、异常恶劣的气候条件D、基准资料的错误参考答案：D170.根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。A、目标合同B、标价合同C、管理合同D、成本补偿合同参考答案：C171.根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为错误的是（）。A、发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工B、发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施C、发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利D、发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人参考答案：C172.根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（）。A、在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作B、在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项C、承包人收到监理人发出的重大指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行D、在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项参考答案：C173.根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（）。A、在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作B、在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项C、承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行D、监理有权确定，无权决定参考答案：C174.根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。A、28天，28天B、14天，7天C、21天，14天D、28天，21天参考答案：C175.根据《建设施工合同（示范文本）》，（）表明合同终止。A、竣工验收合格B、工程移交C、竣工结算D、结清单生效参考答案：D176.根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是（）。A、抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B、抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C、担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D、担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人参考答案：D177.根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（）前一直有效。A、签发工程验收证书B、出具最终结清证书C、提交竣工验收报告D、颁发缺陷责任期终止证书参考答案：D178.根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，正确的处理方式是（）。A、以大写金额为准B、对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认C、直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D、要求投标人当场重新报价，按新报价评审参考答案：A179.根据《标准施工招标文件》，“合同进度计划”是指（）。A、承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划B、承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度汁划C、承包人投标书内提交的进度计划D、承包人在施工准备阶段编制的进度计划参考答案：B180.根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气侯条件带来的延误与损失，（）。A、不能顺延工程，不能补偿费用和利润B、可以顺延工程，但不能补偿费用和利润C、可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润D、可以顺延工程，可以补偿费用和利润参考答案：B181.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由（）进行补偿。A、发包人B、承包人C、合同条款确定的该风险责任人D、造价咨询机构参考答案：A182.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。A、发包人B、承包人C、合同条款确定的该风险责任人D、造价咨询机构参考答案：C183.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。A、招标文件B、投标企业定额标准C、委托监理协议书D、投标函及投标函附录参考答案：D184.根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。A、按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知B、在开工日期15日前向承包人发出开工通知C、批准或要求修改承包人报送的施工进度计划D、组织编制施工“合同进度计划”参考答案：C185.根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期为（）。A、承包人提交竣工验收申请报告之日B、承包人提交竣工验收申请报告后第28天C、承包人提交竣工验收申请报告后第56天D、工程接收证书颁发日参考答案：A186.根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是（）。A、不利地质条件B、不利气候条件C、非自然的物质障碍D、不利水文条件参考答案：B187.根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指（）。A、承包人投标书内提交的进度计划B、施工准备阶段承包人编制的进度计划C、承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D、承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划参考答案：C188.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于保险责任的说法，正确的是（）。A、建设工程设计责任险应当由发包人投保B、选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C、第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D、发包人应当为承包人的施工设备投保参考答案：B189.根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程总承包项目的项目经理（）。A、必须具备工程施工类注册执业资格B、必须具备工程设计类注册执业资格C、必须同时具备工程设计类和工程施工类注册执业资格D、具有工程设计类或工程施工类注册执业资格其中一个资质参考答案：D190.根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除署名权以外的著作权归（）。A、发包人B、承包人C、发包人或承包人D、发包人和承包人共同参考答案：A191.发生承包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是（）。A、发包人向承包人发出立即解除合同通知B、发包人向承包人发出整改通知C、发出整改通知28天后承包人仍不纠正，监理人可发出解除合同通知D、违约导致的费用增加和（或）工期延误由承包人承担参考答案：D192.发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。A、7B、14C、28D、56参考答案：D193.发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。A、发包人代表B、发包人C、勘察人D、勘察人的项目负责人参考答案：B194.对招标文件的非实质性要求和条件存在偏差的投标书，（）。A、仍属有效投标文件B、不予淘汰，允许投标人重新投标C、偏差超出招标文件规定的偏差范围的，予以淘汰D、予以淘汰参考答案：C195.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。A、承包人，14天B、发包人，14天C、承包人或发包人，14天D、承包人或发包人，21天参考答案：D196.对具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目，最适用的评标方法为（）。A、有限数量法B、最低评标价法C、综合评估法D、打分法参考答案：B197.对工程的期中付款，银皮书规定，业主应在收到有关报表和证明文件后的（）天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。A、7B、14C、24D、28参考答案：D198.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于（），招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装（或安装指导）、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。A、买卖合同B、租赁合同C、承揽合同D、融资租赁合同参考答案：C199.抵押与质押的区别主要在于（）。A、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权参考答案：C200.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于（）的价格。A、基准日B、基准日3日前C、基准日7日前D、上一年度同期基准日参考答案：A201.承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。A、12B、24C、36D、48参考答案：D202.采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。A、确定中标价B、确定合同价C、衡量各投标书优劣的依据D、确定投标人实现各种指标的依据参考答案：C203.采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。A、项目总报价B、分部分项工程报价C、对某些量化因素进行价格折算后的总价D、投标人优惠后的总价参考答案：C204.采用《建设工程施工合同（示范文本）》订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为（）。A、发包人B、承包人C、监理人D、分包人参考答案：A205.采购数额不大的建筑材料和标准规格产品时，适宜的采购方式是（）。A、直接订购B、询价C、招标D、议标参考答案：B206.材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（）。A、有利于提高经济效益B、有利于自身资质的不断完善C、有利于提高自身的利益和供货质量D、有利于吸引多家投标人参加竞争参考答案：D207.材料采购招标中，投标报价与分项报价的合价不一致，应以（）为准。A、投标报价B、分项报价的合价C、评标委员会的意见D、应否决投标参考答案：B208.材料采购合同中，预付款一般为签约合同价的（）A、10%B、15%C、20%D、30%参考答案：A209.材料采购合同中，卖方应在合同材料预计（）预通知买方，并在合同材料（）正式通知买方。A、启运7日前，启运24小时前B、启运7日前，启运24小时内C、启运24小时前，启动24小时内D、启运24小时前，到达前24小时内参考答案：B210.材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，延交付违约金的最高限额为合同价格的（）。A、10%B、12%C、15%D、20%参考答案：A211.编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A、申请人须知前附表B、资格审查办法C、投标人须知前附表D、资格预审公告参考答案：B212.按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。A、工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B、工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C、工程师未确认，承包人应修改进度计划D、工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示参考答案：B213.按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是（）。A、调查研究和收集资料B、项目的工作编码C、编制各层进度计划D、进度计划系统的结构分析参考答案：D214.按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是（）。A、选项A：带有分项工程表的标价合同B、选项B：带有工程量清单的标价合同C、选项C：带有分项工程表的目标合同D、选项D：带有工程量清单的目标合同参考答案：C215.FIDIC系列中，《施工合同条件》中，关于争端处理的说法错误的是（）A、DAAB必须由具有适当资格的三人组成B、合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决C、业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAABD、AAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金参考答案：A216.FIDIC系列合同中，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付的是（）A、《施工合同条件》B、《简明合同格式》C、《土木工程施工合同条件》D、《生产设备和设计——施工合同条件》参考答案：D217.FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》（1995年第1版），又称"橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用（）。A、单价合同B、总价合同C、成本加酬金合同D、成本加固定比例合同参考答案：B218.FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）A、《施工合同条件》B、《简明合同格式》C、《土木工程施工合同条件》D、《设计施工和运营合同条件》参考答案：A219.FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，属于工程师的主要责任和义务的是（）A、做好项目资金安排B、给予承包商现场占有权C、确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等D、工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，工程师有权修改合同参考答案：C220.FIDICX系列合同中，在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方不包括（）A、业主B、承包商C、工程师D、分包商参考答案：D221.FIDIC.《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是（）。A、该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分B、该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%C、计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额（我国标准合同中的“签约合同价”）的0.01%D、数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%参考答案：D222.ECC合同，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同费用由（）支付。A、业主B、承包商C、工程师D、监理人参考答案：A223.CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（）承担，即管理性承包的含义。A、雇主B、CM承包商C、总承包商D、工程师参考答案：B224.《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的（）.最多不超过（）万元人民币。A、2%；10B、2%；20C、3%；10D、3%；20参考答案：A225.《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（）。A、是终局的，对发包人具有强制约束力B、不是终局的，对发包人具有强制约束力C、是终局的，仅对承包人具有强制约束力D、不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力参考答案：D226.《标准施工招标文件》的组成（）。A、共包含封面格式和三卷八章的内容B、共包含封面格式和四卷八章的内容C、共包含封面格式和三卷九章的内容D、共包含封面格式和四卷九章的内容参考答案：B227.通用条款规定的费用是指（）A、施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B、施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C、发包人对承包人履行合同支付的结算价D、承包人完成工程的实际成本参考答案：A228.某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元:乙投标报价6200万元，评标价5950万元:丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。A、乙，5950万元B、乙，6200万元．C、丙，5950万元D、丙，6050万元参考答案：B229.联合体资质等级的确定（）A、由多家单位组成的联合体，按资质等级较低的确定B、由多家单位组成的联合体，按资质等级较高的确定C、由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的确定D、由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较高的确定参考答案：C230.关于投标限价的说法，正确的是（）。A、招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B、招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C、投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D、招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法参考答案：D231.关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。A、装饰装修工程的分包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持B、优先受偿的范围包括承包人应获得的利润C、施工合同无效或建筑工程未经竣工验收，承包人不得行使工程价款的优先受偿权D、承包人行使优先受偿权的期限为1年，自发包人应当给付建设工程价款之日起计算参考答案：B232.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（）日．A、14B、21C、28D、30参考答案：A233.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。A、执行监理人编制的施工安全摺施计划B、要求发包人提供劳动保护用具C、制定安全操作规程D、承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任参考答案：C234.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A、发包人和分包人B、承包人和分包人C、承包人和发包人D、分包人和造价管理部门参考答案：C235.根据《标准施工招标文件》，合同文件的优先解释顺序是（）。A、技术标准和要求—图纸—已标价工程量清单—投标函及其附录B、投标函及其附录一已标价工程量清单一技术标准和要求一图纸C、技术标准和要求—投标函及其附录—图纸—已标价工程量清单D、投标函及其附录—技术标准和要求—图纸—已标价工程量清单参考答案：D236.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。A、承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中B、承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿C、承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担D、承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担参考答案：A237.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。A、同意卖方启运，改为设备安装前检验B、停止启运，按合同约定进行交货前检验C、停止启运，卖方自行检验后再包装启运D、同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金参考答案：B238.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是（）A、施工测量放线成果B、岩土工程钻探方案C、标志桩定位报告D、建筑总平面布置图参考答案：D239.不可用于抵押的财产是（）A、建设用地使用权B、正在建造的建筑物C、土地使用权D、正在使用的交通工具参考答案：C240.在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。A、不同类型的建筑材料作为一个合同包B、允许供应商同时投标几个合同包C、允许供应商投标一个合同包中的部分产品D、划分的合同包较小，有利于供应商投标参考答案：B241.在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（）A、一般保证B、附生效条件的保证C、连带责任保证D、保证无效参考答案：A242.下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。A、非银行金融机构B、国家机关C、股份有限公司D、合伙企业参考答案：B243.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是（）A、政府机关B、企业法人C、项目监理机构D、社会团体参考答案：C244.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。A、发包人B、承包人C、发包人和承包人共同D、由专用条款约定的一方参考答案：B245.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A、招标文件的主要内容中不包括投标保证金B、投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理C、投标保证金有效期应当长于投标有效期D、投标保证金不得超过招标项目估算价的10%参考答案：B246.关于设计招标内容的说法，正确的是（）。A、设计招标无法提出具体的工作量B、设计招标无法要求完成的时间C、设计招标无法限定工作范围D、设计招标无法提出技术指标参考答案：A247.关于法律事实的说法，正确的是（