垂直轴风电项目基础土建施工合同(知识研究版本)

`合同编号垂直轴风电项目基础施工合同甲方:乙方:日期:年月日甲方:乙方:根据（中华人民共和国民法典）及国家有关法律，法规规定，双方在平等，自愿，公平，诚实信用的基础上特签订如下合同，以守信用。笫一条项目工程概况工程名称：垂直轴风力发电项目基础工程。项目地址：内蒙古自治区、华东地区承包形式:基础施工图纸全部内容，包工包料施工完成(风电基础全部材料,基础预埋件材料）。承包范围:施工图纸设计及变更；其中风电基础土建工程,基础预埋件材料（基础材料及预埋件第三方检测，基础资料）。工程造价:本工程每座基础计价方式为固定总价。以工程施工图纸现场察看、经甲乙双方（报、审价）协商认可、确定综合定价。工程合格标准：合格（满足国家及地方所有质量标准）。乙方工程承包范围内、按施工图纸要求施工：1.1按风电基础施工图所涉及的内容进行施工。1.2预埋件（螺栓和法兰）安装施工图所示的全部内容。1.3乙方负责施工围挡、便道、降排水、土方开挖、清底、转运、达到浇筑的标准，基础钢筋绑扎,预埋件（螺栓和法兰）安装，完成基础混凝土浇筑，土方回填（原土回填，如有特殊情况根据现场实际确认回填土方材料）。1.4工程验收前的成品保护。本合同预签订台，风电机组基础施工每台综合单价14万元。2.1主材钢筋、混凝土、基础预埋件(螺栓、法兰)等基础施工全过程均为乙方垫资。三.每个基站基础施工固定综合单价包括：人工费、材料费、机械费、赶工费、措施费、工伤保险费、水电费、管理费、利润、成品保护费、垃圾清运出场费、税金及不可预见费用、材料检测费、施工资料费等图纸范围内全部内容。3.1结算方式：基础工程单价在合同签订以后不作调整，本工程由于根据地理、地形、地貌不同进行施工，施工图纸在开始建设时提供技术交底。施工承包范围包括但不仅限于：包工人、质量、工期、机械、材料、辅材、施工、设备组装、半成品保护、职工健康、安全文明施工、验收合格及资料,涉施工作业过程中内容都在乙方承包范围内。工程款结算及支付方式根据乙方施工的垂直轴风力发电设备基础完成工程量进行结算；结算方式：1.1、乙方每月25日向甲方申报基础完成工程量，甲方在次月5日审核完成，按申报完成基础工程量的80%进行支付基础工程款；1.2、如次月25日内，甲方未开始吊装，则甲方默认为乙方所完成基础工程量全部合格，甲方在3个工作日内支付剩余20%基础工程款。甲方每次结算工程款前，乙方应开具抵扣后的劳务3个点相应税票。3、风电基础开挖位置由甲方负责指定区域，甲方交点后由乙方负责放线。4、工期要求：个月，按甲方或监理签发的进场通知时间进行计算,如“厂家未生产出来，工期顺延，及时沟通，乙方不承担任何责任（不可抗拒因素)。5、基础预埋件（螺栓、法兰）由甲方指定购买，乙方打款到甲方指定账户，如基础预埋件（螺栓、法兰）质量原因造成验收不合格，所有责任与乙方无关，甲方负所有责任；乙方购买基础预埋件（螺栓、法兰）后，非乙方原因造成不可施工或施工日期未按照进场通知书时间施工，甲方退还所有支付的基础预埋件（螺栓、法兰）款。双方义务一、甲方义务1.提供施工用水、用电接口;2.甲方若需变更设计时，应书面通知乙方。3.按合同规定及时付款，如不能及时付清工程款，所产生的一切经济损失由甲方承担。4.将水准点,座标控制点移交乙方,并于现场交验.水准点,座标控制点移交完毕后即由乙方自费负责保护,此后由于破坏或失准带来的重新测量,放点费用及由此造成的其它损失均由乙方承担。5.甲方负责乙方(除乙方施工人员外)施工场地及施工过程中不受外来人员阻挠施工,发生纠纷,若因此所造成的经济损失甲方承担.乙方义务乙方应服从甲方的管理;负责施工现场的文明施工(含管区内施工,生活区,施工材料堆放整齐,标识,警戒标志,乙方负责安装维护工作,施工现场清洁等)合同签订后,接甲方或监理单位通知进场。按照承诺日期及时组织足够的施工人员和机械进场,保证开工后立即形成均衡生产能力。乙方在甲方测量放样后,应对桩位妥善保护。严格按甲方提供的施工文件和甲方指令,按技术规范组织施工,服从甲方监理检查,确保工程质量,不合格项目必须返工,达到施工验收标准后方可施工,返工费用由乙方自行承担,同时不减其合同工期责任。及时、合理调度和安排施工机械设备、人员满足施工要求,管理和技术人员中,特殊工种有特殊有效证件,上岗配备的主要技术人员应懂得全面管理,有丰富的施工经验,配备专职安全员,达不到以上要求,甲方有权要求调整。配合甲方的质量、安全、现场管理,各种检查及资料收集。乙方在施工中与第三方产生的任何纠纷,由乙方自行解决并承担独立法律责任。乙方应无条件遵守业主、监理、及项目部各项规章制度,乙方应承担违背规章制度的处罚10.每个施工班组进入施工现场,必须进行安全生产培训,每个人必须签定劳动安全协议书,必须提供每人体检报告及人身意外伤亡险保单。11.对甲方支付的工程款,乙方必须优先用于支付职工工资。12.严把质量关,发现问题及时处理及纠正。13.乙方必须服从甲方及监理单位管理。14.施工期间必须落实好防火及安全措施;15.竣工验收前,乙方负责清理场地及工程的清洁及工程保护,竣工验收合格后,施工人员必须在7天内撤离施工场地。安全文明施工4.1甲方已向乙方进行安全技术措施交底,督促乙方制定安全保障制度,落实完善保障措施;4.2甲方己告知并督促乙方建立建全安全生产责任制,检查乙方各项措施的落实和执行情况；4.2乙方根据《建筑法》《安全生产法》《建设工程安全管理条例》等法律法规，结合工程特点，制定安全施工、文明施工的实施细则，建立机构，设置专人，加强管理，严格执行业主的实行奖惩办法实施细则，以保证本工程现场施工安全和文明施工；4.3乙方全面负责在工地上施工的人员的安全，并使工地和工程保持良好的秩序，以避免发生人身事故；4.4为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在甲方或任何依法建立的主管机关所要求的时间和地点，乙方应其自己承包范围内所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施；4.5采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。违约责任乙方违反本协议所约定的义务及责任,且经甲方崔告后仍拒绝改正的,甲方有权单方面解除本协议,由此导致早方经济损失全部由乙方承担。乙方施工完成的基础验收不合格（基础本身质量不合格、设备不能安装到基础上），由乙方对基础进行处理并承担全部经济损失，并按每台基础工程款的3%罚款。甲方未按协议书支付工程款的,乙方有权停工,造成一切损失由甲方承担,并支付乙方应付款同期银行基准利率1.5倍的违约金。甲方提供的技术服务及技术资料须乙方保密，如出现外泄，甲方将追究其责任。争议解决6.1本协议书一式肆份.双方各持两份，双方签字盖章之日起生效,每份具有同等法律效力,签字人应承担同等的法律责任。6.2如有争议,双方协商解决。协商不成,任何一方需到工程所在地当地人民法院提起诉松。甲方:(盖章)乙方:(盖章)法人或代理人:(签字)法人或代理人:(签字)电话: