施工合同内容的修订与公告

施工合同内容的修订与公告编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）名称：__________

地址：__________

乙方（以下简称“乙方”）名称：__________

地址：__________

鉴于甲方拟对施工合同内容进行修订，为明确双方的权利义务，保障施工项目的顺利进行，经双方友好协商，特订立本合同。

本合同目的在于对原施工合同进行修订，以适应项目实际情况的变化，确保施工合同的合法、有效执行。修订后的施工合同将适用于双方后续的施工合作。

双方的责任和义务：

一、甲方责任与义务：

1.按时、足额支付工程款项，确保工程资金及时到位；

2.提供施工所需场地、设备、材料及必要的技术资料；

3.配合乙方进行工程测量、放线等工作；

4.保障施工安全，负责施工现场的安全生产管理；

5.按合同约定，及时处理乙方在施工过程中遇到的问题；

6.对乙方在施工过程中产生的合理损耗和意外损失给予合理补偿；

7.遵守国家有关法律法规，确保施工质量符合国家标准。

二、乙方责任与义务：

1.按时、按质完成施工任务，确保工程按期交付；

2.严格遵守施工现场安全生产管理制度，确保施工安全；

3.对施工现场进行文明施工，保持环境卫生；

4.对甲方提供的设备、材料等设施进行合理使用，防止损坏；

5.在施工过程中发现的问题，应及时向甲方报告，并采取相应措施；

6.严格遵守合同约定，确保工程质量；

7.在合同约定的范围内，对施工过程中产生的合理损耗和意外损失自行承担。

双方权利：

一、甲方权利：

1.查验乙方施工质量，对不符合要求的工程部分有权要求返工；

2.对乙方施工过程中违反合同约定的行为，有权要求乙方改正；

3.对乙方在施工过程中产生的合理损耗和意外损失，有权要求乙方给予合理补偿；

4.依法终止合同，解除乙方施工资格。

二、乙方权利：

1.要求甲方按时、足额支付工程款项；

2.要求甲方提供必要的施工条件和技术支持；

3.依法要求甲方承担施工过程中的合理损耗和意外损失；

4.在甲方违约的情况下，有权要求甲方承担违约责任；

5.在合同履行过程中，对甲方违反合同约定的行为，有权要求甲方改正。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本合同的总金额为人民币__________元（大写：__________元整），包括但不限于施工费用、材料费用、人工费用、设备租赁费用等所有与施工直接相关的费用。

二、支付方式

1.预付款：合同签订后__________日内，甲方应向乙方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元。

2.进度款：施工过程中，乙方应按照工程进度向甲方提交进度付款申请，甲方应在收到申请后__________日内审核并支付相应的进度款。进度款支付比例根据工程进度分为以下阶段：

-阶段一：工程开工后，支付合同总金额的__________%；

-阶段二：完成工程量的__________%，支付合同总金额的__________%；

-阶段三：完成工程量的__________%，支付合同总金额的__________%；

-阶段四：工程验收合格后，支付合同总金额的__________%。

3.结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在__________日内提交结算报告，甲方应在收到结算报告后__________日内支付结算款，结算款为合同总金额减去已支付款项后的余额。

4.保留金：为确保工程质量，甲方在支付结算款时保留合同总金额的__________%作为保留金，在保修期满且无质量问题时，甲方在__________日内将保留金支付给乙方。

三、支付条件

1.甲方支付款项前，乙方需提供相应的发票、收据或支付申请；

2.甲方在支付款项时，有权要求乙方提供工程进度报告、质量检验报告等相关证明材料；

3.任何因甲方原因导致的工程延误，甲方应按照合同约定的进度款支付比例支付相应的款项；

4.如因不可抗力等原因导致工程延误，双方应协商解决支付事宜。

四、费用调整

1.若因材料价格波动、政策调整等原因导致合同金额发生变动，双方应协商确定调整方案；

2.任何因甲方原因导致的额外费用，甲方应承担；

3.任何因乙方原因导致的额外费用，乙方应承担。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约责任：

-甲方未按时支付款项的，应向乙方支付应付款项的__________%作为违约金；

-甲方未按合同约定提供施工所需场地、设备、材料或技术资料的，应承担相应的延误责任，并赔偿乙方因此遭受的损失；

-甲方违反合同约定，导致工程质量不合格的，应承担返工、修复费用，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.乙方违约责任：

-乙方未按时完成施工任务的，应向甲方支付合同总金额的__________%作为违约金；

-乙方施工过程中发生安全事故的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失；

-乙方未按合同约定进行文明施工或损坏甲方提供的设备、材料的，应承担修复或赔偿责任。

二、争议解决

1.争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的，可采取以下方式解决争议：

-诉讼：任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼；

-仲裁：双方可约定将争议提交至__________仲裁委员会仲裁。

2.争议解决适用法律：本合同的订立、效力、解释、履行、违约责任以及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

3.管辖法院：如双方选择诉讼解决争议，合同签订地人民法院为具有管辖权的第一审法院。

4.争议解决程序：在争议解决过程中，双方应积极合作，避免争议扩大。如采取诉讼方式，任何一方提起诉讼后，另一方应积极配合，不得以任何理由拖延诉讼程序。

三、违约金和赔偿

1.违约金和赔偿应按照合同约定和法律规定执行，任何一方不得免除或减少对方的违约责任。

2.任何违约行为导致的损失，包括直接损失和间接损失，均应赔偿给对方。

四、不可抗力

1.因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。

2.不可抗力事件发生后，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。

附则：

一、生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同生效前，双方应确保合同内容完整、准确，并经各自有权代表签署或盖章。

二、有效期

本合同的有效期为自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。合同期满后，如双方无异议，可另行签订补充协议，以延长合同有效期。

三、变更

1.本合同的任何变更，必须以书面形式经双方协商一致，并经双方签字（或盖章）后生效。

2.任何变更不得违反国家法律法规和合同的基本原则。

四、终止

1.合同因以下原因终止：

-工程竣工验收合格；

-双方协商一致解除合同；

-因不可抗力导致合同无法履行；

-一方违约，经另一方要求解除合同；

-法律法规规定的其他情形。

2.合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、款项结算和资料移交等事宜。

五、通知

1.双方应通过书面形式相互通知合同相关事宜，包括变更、终止、违约等情况。

2.通知应以挂号信、特快专递或双方认可的电子方式发送，自发送之日起视为送达。

六、不可抗力

1.不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的事件。

2.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。

七、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，自合同终止之日起失效。

4.本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

附件：

一、需求文档

1.工程需求说明书，详细描述工程项目的具体需求和功能要求；

2.用户手册，提供用户操作指南和系统维护说明。

二、设计方案

1.施工设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等；

2.设备选型及配置方案，详细列出所需设备的型号、数量和技术参数。

三、技术规格

1.材料技术规格书，规定所用材料的性能指标和质量标准；

2.设备技术规格书，列出设备的技术参数和使用要求。

四、各类证件复印件

1.甲方营业执照副本复印件；

2.乙方营业执照副本复印件；

3.甲方相关资质证书复印件；

4.乙方相关资质证书复印件；

5.相关工程许可证书复印件。

五、其他附件

1.合同签订双方的法定代表人或授权代表身份证明复印件；

2.合同签订双方的银行账户信息；

3.双方约定的其他相关文件和资料。

附件内容为本合同不可分割的一部分