修建挡土墙合同标准文本

修建挡土墙合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

一、合同双方

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

二、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：修建挡土墙，包括设计、施工、验收等全过程。

三、合同工期

1.工期：自合同签订之日起，______天内完成。

2.甲方有权根据实际情况对工期进行调整，调整后工期应书面通知乙方。

四、工程质量要求

1.乙方应按照国家有关规范和标准进行施工，确保工程质量。

2.工程质量标准应符合以下要求：

（1）设计合理，结构安全可靠；

（2）施工工艺符合规范要求；

（3）工程实体质量达到国家相关标准。

五、工程款支付

1.工程款支付方式：分阶段支付。

2.首付款：合同签订后______个工作日内，支付合同总额的______%作为首付款。

3.进度款：工程进度达到合同约定节点后，支付合同总额的______%作为进度款。

4.验收款：工程验收合格后，支付合同总额的______%作为验收款。

5.乙方应按照甲方要求提供相关发票、结算单据等，甲方在收到相关单据后______个工作日内支付相应款项。

六、违约责任

1.乙方未按合同约定时间完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总额的______%作为违约金。

2.甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，应向乙方支付______%的逾期付款违约金。

3.乙方因施工原因导致工程出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

4.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份。

3.附件：

（1）挡土墙设计图纸；

（2）施工方案；

（3）工程量清单；

（4）其他相关资料。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________

代表人（签字）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

一、合同双方

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

第三方（以下简称“监理方”）：____________________

二、合同概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：修建挡土墙，包括设计、施工、验收等全过程。

三、第三方监理方职责与权利

1.监理方应具备相应的资质和经验，负责对整个工程进行全过程监理。

2.监理方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查，并提出整改意见。

3.监理方有权对施工过程中出现的问题进行协调处理，确保工程顺利进行。

4.监理方有权对工程款支付进行审核，确保资金使用的合理性和合法性。

四、甲方权益保障

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成工程，并保证工程质量符合国家标准。

2.甲方有权要求监理方对工程进行严格监理，确保工程质量和施工安全。

3.甲方有权要求乙方提供详细的工程进度报告和施工日志，以便甲方随时了解工程进展。

4.甲方有权要求乙方在工程完工后进行验收，并在验收合格后支付工程款。

五、工程款支付

1.工程款支付方式：分阶段支付。

2.首付款：合同签订后______个工作日内，支付合同总额的______%作为首付款。

3.进度款：工程进度达到合同约定节点后，支付合同总额的______%作为进度款。

4.验收款：工程验收合格后，支付合同总额的______%作为验收款。

5.甲方有权根据监理方的审核意见和工程实际情况调整工程款支付比例。

六、乙方违约责任

1.乙方未按合同约定时间完成工程，每延误一天，应向甲方支付合同总额的______%作为违约金。

2.乙方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

3.乙方未按监理方要求整改问题，应承担相应责任。

4.乙方违反合同约定，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、监理方责任

1.监理方应严格按照合同约定履行监理职责，确保工程质量、安全和进度。

2.监理方应对施工过程中出现的问题及时提出整改意见，并监督乙方进行整改。

3.监理方应对工程款支付进行审核，确保资金使用的合理性和合法性。

4.监理方因自身原因导致监理工作失误，应承担相应责任。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式______份，甲乙双方及监理方各执______份。

第三方介入的意义和目的：

1.提高工程质量，确保工程安全。

2.确保施工进度符合甲方要求。

3.保障甲方资金使用的合理性和合法性。

甲方为主导的目的和意义：

1.确保工程按照甲方要求进行施工，满足甲方需求。

2.保障甲方在工程过程中的权益，降低风险。

3.提高甲方在工程管理中的话语权，确保工程顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

一、合同双方

甲方（以下简称“业主”）：____________________

乙方（以下简称“施工单位”）：____________________

第三方（以下简称“设计单位”）：____________________

二、合同概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：修建挡土墙，包括设计、施工、验收等全过程。

三、设计单位职责与权利

1.设计单位负责工程的设计工作，包括但不限于挡土墙结构设计、施工图绘制等。

2.设计单位有权对施工单位的施工方案进行审核，并提出合理化建议。

3.设计单位有权要求施工单位按照设计要求进行施工，确保工程符合设计标准。

4.设计单位有权在工程验收阶段对工程进行质量评定。

四、施工单位权益保障

1.施工单位有权要求设计单位在合同约定的时间内提供完整的设计文件和施工图纸。

2.施工单位有权要求设计单位对设计文件中的技术问题进行解释和澄清。

3.施工单位有权在施工过程中对设计进行合理变更，并通知设计单位。

4.施工单位有权在工程完工后要求设计单位参与验收，并对验收结果提出异议。

五、工程款支付

1.工程款支付方式：分阶段支付。

2.首付款：合同签订后______个工作日内，支付合同总额的______%作为首付款。

3.进度款：工程进度达到合同约定节点后，支付合同总额的______%作为进度款。

4.验收款：工程验收合格后，支付合同总额的______%作为验收款。

5.施工单位有权要求甲方根据工程进度和质量情况调整工程款支付比例。

六、甲方违约责任

1.甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，应向施工单位支付______%的逾期付款违约金。

2.甲方未按合同约定提供设计文件，每延误一天，应向施工单位支付______%的违约金。

3.甲方未按合同约定提供施工现场，导致施工单位无法正常施工，应承担相应责任。

4.甲方违反合同约定，给施工单位造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

七、施工单位责任

1.施工单位应按照设计要求和质量标准进行施工，确保工程质量和安全。

2.施工单位应按时完成工程，并保证工程进度符合合同约定。

3.施工单位应按照甲方要求进行施工，并接受甲方和设计单位的监督。

4.施工单位应承担因自身原因导致的工程延误和质量问题。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式______份，甲乙双方及设计单位各执______份。

乙方为主导的目的和意义：

1.确保施工单位在工程过程