建设工程施工框架合作协议

建设工程施工框架合作协议合同编号：__________甲方：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]，邮箱：[甲方联系邮箱]。乙方：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]，邮箱：[乙方联系邮箱]。一、总则1.协议目的本协议旨在规范双方在建设工程施工领域的合作，明确双方的权利和义务，保证工程的顺利进行和质量安全，促进双方的共同发展。2.合作范围双方合作范围包括但不限于[具体工程名称1]、[具体工程名称2]等建设工程项目的施工及相关服务。3.合作期限本合作协议自[合作开始日期]起至[合作结束日期]止，双方可根据实际情况协商延长合作期限。4.合作方式双方采用[具体合作方式，如总承包、分包等]的方式进行合作，共同完成建设工程施工任务。二、双方当事人1.甲方甲方为建设工程的发包方，负责工程的整体规划、组织和协调，提供必要的施工条件和资金支持。2.乙方乙方为建设工程的承包方，具备相应的施工资质和技术能力，负责按照合同要求进行工程施工，保证工程质量和进度。三、项目概述1.工程名称[具体工程名称1]、[具体工程名称2]等。2.工程地点[具体工程地点1]、[具体工程地点2]等。3.工程内容包括但不限于[工程具体施工内容1]、[工程具体施工内容2]等。4.工程规模工程的建筑面积为[具体建筑面积]，工程造价为[具体金额]等。四、双方权利与义务1.甲方权利与义务甲方权利：（1）对工程的设计、施工方案进行审核和批准。（2）监督工程的施工进度和质量，有权要求乙方进行整改。（3）按照合同约定支付工程款项。甲方义务：（1）向乙方提供施工所需的场地、水电等必要条件。（2）协助乙方办理施工相关的手续和证件。（3）协调与工程相关的外部关系，为乙方创造良好的施工环境。2.乙方权利与义务乙方权利：（1）按照合同约定的工期和质量要求进行施工。（2）要求甲方提供必要的施工配合和支持。（3）在工程价款范围内，自主安排施工队伍和材料采购。乙方义务：（1）严格按照国家和地方相关标准及合同要求进行施工，保证工程质量。（2）遵守工程所在地的法律法规和规章制度，文明施工。（3）按时提交工程进度报告和相关资料，接受甲方的监督和检查。五、工程进度与质量1.工程进度计划乙方应根据合同约定的工期要求，制定详细的工程进度计划，并报甲方批准。甲方应按照工程进度计划及时提供施工所需的条件和资金支持。2.工程质量标准工程质量应符合国家和地方相关标准及合同约定的质量标准，乙方应建立完善的质量保证体系，加强施工过程中的质量控制。3.质量检验与验收工程施工过程中，双方应按照合同约定的检验和验收程序进行质量检验和验收。验收合格后，双方应签署验收报告。六、工程造价与支付1.工程造价确定方式工程造价应根据国家和地方相关规定及合同约定的计价方式进行确定，包括工程清单计价、定额计价等。2.工程预付款甲方应按照合同约定的比例向乙方支付工程预付款，作为乙方启动工程施工的资金支持。3.工程进度款支付乙方应按照工程进度计划完成相应的工程任务后，向甲方提交工程进度款支付申请，甲方应在规定的时间内审核并支付工程进度款。4.竣工结算工程竣工后，乙方应按照合同约定的时间和要求提交竣工结算资料，甲方应在规定的时间内进行审核和结算。七、安全生产与文明施工1.安全生产责任双方应严格遵守国家和地方关于安全生产的法律法规，各自承担相应的安全生产责任。乙方应建立健全安全生产管理制度，加强施工现场的安全管理，保证施工安全。2.文明施工要求乙方应按照文明施工的要求进行施工，保持施工现场的整洁和秩序，减少对周边环境的影响。3.安全检查与处理双方应定期进行安全检查，及时发觉和消除安全隐患。如发生安全，双方应按照相关规定及时报告和处理，并承担相应的责任。八、合同变更与解除1.合同变更条件经双方协商一致，可以对合同条款进行变更。但变更内容不得违反法律法规的强制性规定，不得损害国家、集体和他人的合法权益。2.合同解除程序如一方违约或出现不可抗力等法定情形，另一方有权解除合同。解除合同应按照合同约定的程序进行，并及时通知对方。九、违约责任1.甲方违约责任如甲方未按照合同约定支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付款项的[具体比例]向乙方支付违约金。如甲方原因导致工程延误，应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任如乙方未按照合同约定的工期和质量要求进行施工，每逾期一天，应按照工程总造价的[具体比例]向甲方支付违约金。如乙方施工质量不符合合同约定，应负责返工或修复，直至达到合同要求，所产生的费用由乙方承担。十、争议解决1.争议解决方式双方在合同履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁机构如双方在合同中约定了仲裁条款，应按照约定的仲裁机构进行仲裁。十一、其他条款1.协议生效条件本协议自双方签字（盖章）之日起生效，如有需要，经双方协商一致可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。2.协议份数本协议一式[具体份数]份，双方各执[具