2025陕西省建设工程施工合同专用条款要求

2025陕西省建设工程施工合同专用条款要求第一部分：工程概况第一条：工程名称、地点、规模工程名称：工程地点：工程规模：第二条：工程承包范围本合同工程承包范围为：（具体描述工程范围，包括但不限于土建、安装、装饰等）。承包范围的详细描述见附件：。第三条：质量标准本工程执行的质量标准为：。质量等级要求为：。第四条：合同工期合同工期总日历天数为：天。开工日期为：年月日。竣工日期为：年月日。第二部分：合同价款第五条：合同价款合同总价款为：元（大写：）。本合同价款为固定价款，包含以下内容：建筑工程费：元。安装工程费：元。装饰工程费：元。合同价款的支付方式为：（具体描述支付方式及时间）。第六条：价款调整在合同履行过程中，因设计变更、工程量增减、材料价格波动等原因导致合同价款变化的，双方应签订补充协议。价款调整的具体方式为：。第三部分：施工组织设计第七条：施工组织设计承包人应在开工前日向发包人提交施工组织设计。施工组织设计应包含以下内容：施工总体计划；施工进度计划；质量管理措施；安全管理措施；文明施工措施；环境保护措施。发包人应在收到施工组织设计后日内予以确认或提出修改意见。第八条：进度计划承包人应按施工组织设计中的进度计划进行施工。进度计划的调整需经发包人同意，并签订补充协议。第四部分：质量与验收第九条：质量管理承包人应建立健全质量保证体系，确保工程质量符合合同要求。承包人应在施工过程中接受发包人及监理单位的质量检查。第十条：隐蔽工程验收隐蔽工程验收应在隐蔽前小时内通知发包人及监理单位。验收不合格的隐蔽工程，承包人应按要求整改，并重新报验。第十一条：竣工验收工程完工后，承包人应在日内向发包人提交竣工验收申请。竣工验收的程序为：。竣工验收的标准为：。第五部分：安全与环保第十二条：安全管理承包人应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工安全。承包人应制定详细的安全生产措施，并向发包人备案。施工过程中发生安全事故，承包人应及时报告，并采取有效措施防止事故扩大。第十三条：环境保护承包人应采取有效措施，减少施工对环境的影响。施工过程中产生的废弃物应按有关规定进行处理。承包人应按要求编制环境保护方案，并向发包人备案。第六部分：合同价款支付第十四条：预付款预付款金额为合同总价款的%。预付款支付时间为：年月日。预付款的抵扣方式为：。第十五条：进度款进度款支付比例为合同总价款的%。进度款支付的时间为：。第十六条：结算款结算款支付比例为合同总价款的%。结算款支付的时间为：。第七部分：违约责任第十七条：违约责任因承包人原因导致工期延误的，每延误一日，承包人应支付违约金元。因承包人原因导致工程质量不合格的，承包人应承担返工费用及赔偿责任。因发包人原因导致工程停工的，发包人应赔偿承包人的停工损失。第八部分：争议解决第十八条：争议解决因本合同引起的争议，双方应协商解决。协商不成的，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第九部分：其他条款第十九条：其他条款本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。本合同附件包括：。本合同自双方签字盖章之日起生效。第十部分：合同签署第二十条：合同签署本合同正本一式份，发包人执份，承包人执份。合同签署地点为：。发包人（盖章）：法定代表人或授权代表签