




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2025[工程监理合同协议书]建筑监理协议工程监理合同协议书建筑监理协议本协议书于年月日在中华人民共和国(城市/地区)签订,由以下双方共同签订:甲方(建设单位):名称:地址:法定代表人:联系XX:乙方(监理单位):名称:地址:法定代表人:联系XX:鉴于甲方委托乙方对(工程项目名称)进行工程监理服务,乙方愿意接受甲方的委托并提供专业监理服务,根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程监理规范》(GB/T50319)、《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2025-0201)等相关法律法规及规范性文件的规定,双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:第一章总则第一条合同目的本协议旨在明确甲方委托乙方进行工程监理的目标、范围、权利义务及相关责任,确保工程依法合规、安全优质地完成建设任务。第二条合同依据本协议的签订和履行依据下列文件:《中华人民共和国民法典》;《中华人民共和国建筑法》;《建设工程质量管理条例》;《建设工程监理规范》(GB/T50319);《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2025-0201);其他相关法律法规及标准规范。第三条合同适用范围本协议适用于甲方委托乙方进行监理的(工程项目名称),以下简称“本工程”。监理范围包括但不限于设计阶段、施工阶段、保修阶段等,具体范围以本协议第五条约定为准。第二章监理范围第四条监理工作内容乙方同意按照本协议约定的范围和要求,提供下列监理服务:设计阶段监理:对设计文件的合规性、合理性进行审查,提出优化建议;施工阶段监理:对施工质量、进度、投资进行控制,对合同及信息进行管理,对安全生产进行监理;保修阶段监理:对工程保修期间的质量问题进行协调处理,确保工程保修条款的履行;其他双方另行约定的监理内容。第五条监理权限乙方在监理过程中,有权根据法律法规及本协议的约定,对工程的设计、施工、材料、设备等进行检查、验收、签证,并有权对不符合要求的事项提出整改意见或采取必要措施。第六条监理目标监理目标为确保本工程质量达到(适用的标准或质量目标),工期符合(工期要求),投资控制在(投资预算)之内,确保工程安全、环保符合相关要求。第三章双方权利与义务第七条甲方的权利与义务权利(1)甲方有权对乙方的监理工作进行监督,提出改进意见;(2)甲方有权要求乙方提供监理报告、签证文件及相关资料;(3)甲方有权对乙方提出的整改意见进行审查并采取相应措施。义务(1)甲方应当按照本协议约定支付监理费用;(2)甲方应当为乙方提供必要的工作条件和信息资料,包括但不限于工程相关文件、设计图纸、施工计划等;(3)甲方应当及时配合乙方完成监理工作,包括但不限于提供施工现场出入凭证、协调参建各方关系等;(4)甲方应当按照乙方提出的监理建议或整改意见,及时组织相关单位进行整改或调整。第八条乙方的权利与义务权利(1)乙方有权要求甲方提供开展监理工作必要的条件和信息;(2)乙方有权按照监理规范和合同约定,独立开展监理工作,并对监理结果承担责任;(3)乙方有权要求甲方支付监理费用,并有权追究甲方逾期支付监理费用的违约责任。义务(1)乙方应当按照法律法规及本协议的约定,认真履行监理职责,确保监理工作符合相关标准和要求;(2)乙方应当按照监理规范要求,定期向甲方提交监理报告,并对监理过程中的重要事项及时向甲方报告;(3)乙方应当公平、公正地处理参建各方的关系,不得偏袒或损害任何一方的合法权益;(4)乙方应当保守在监理过程中获悉的甲方及参建单位的商业秘密和技术秘密,未经甲方书面同意,不得向第三方披露。第四章监理酬金第九条监理费用本工程监理费用为人民币元(大写:元整),包括但不限于监理人员的工资、办公费用、差旅费用、设备使用费用等与监理工作相关的所有费用。监理费用的支付方式为:(1)本协议签订后,甲方支付监理费用的%作为预付款,计人民币元(大写:元整);(2)监理服务完成%时,甲方支付监理费用的%;(3)监理服务完成%时,甲方支付监理费用的剩余部分。甲方应当按照约定时间支付监理费用,逾期支付的,应当按照每日‰的标准向乙方支付逾期利息。第十条监理费用的调整若本工程的规模、范围、内容发生重大变化,导致监理工作量发生显著增加或减少的,双方可协商调整监理费用,并签订书面补充协议。若因甲方原因导致监理工作暂停或终止,监理费用的结算方式由双方另行协商确定。第五章工期第十一条监理服务期限乙方提供监理服务的期限为自本协议签订之日起至(工期结束条件,如工程峻工验收合格或保修期结束)。若监理服务期限需要延长,双方应当另行签订书面补充协议。第十二条监理服务进度要求乙方应当按照本协议约定的监理服务期限,合理安排监理工作进度,确保监理工作按时完成。若乙方因自身原因导致监理工作延误的,应当承担相应责任;若因甲方原因导致监理工作延误的,监理服务期限相应顺延,监理费用由双方另行协商确定。第六章工程质量标准与验收第十三条质量标准本工程的质量标准为(明确的质量标准或规范名称),包括但不限于(具体标准)。乙方应当严格按照质量标准进行监理工作,确保工程达到约定的质量要求。第十四条验收程序工程的隐蔽工程、分部分项工程、单位工程等均应当按照监理规范要求进行验收,验收通过后方可进入下一工序。乙方应当对验收结果的真实性、准确性负责,并在验收文件上签字确认。第七章有权自主停工第十五条监理停工权在监理过程中,若乙方发现施工质量、安全生产存在严重问题,或参建单位存在违反法律法规的行为,乙方有权采取下列措施:(1)发出书面停工指令,要求施工单位立即停止施工;(2)采取其他必要措施,防止工程损失的扩大。乙方发出停工指令后,应当及时向甲方报告,并监督施工单位采取整改措施。第十六条复工程序施工单位完成整改后,应当向乙方提交复工申请,经乙方检查确认后,方可复工。乙方不得无故批准复工,应当确保复工条件符合质量、安全要求。第八章保险第十七条保险责任乙方应当为监理人员办理必要的保险,包括但不限于人身意外伤害保险和职业责任保险。保险费用由乙方承担,甲方不承担任何保险费用。第九章不可抗力第十八条不可抗力事件在监理服务期间,若因战争、自然灾害、政府行为等不可抗力事件导致监理工作无法正常进行的,双方应当协商解决监理服务的暂停或终止问题。因不可抗力事件导致的损失,双方应当依据相关法律法规及本协议约定承担各自的损失。第十章违约责任第十九条甲方的违约责任甲方未按照本协议约定支付监理费用的,应当按照每日‰的标准向乙方支付逾期利息。甲方未按照本协议约定提供工作条件或信息资料的,乙方有权相应顺延监理服务期限,由此造成的损失由甲方承担。第二十条乙方的违约责任乙方未按照本协议约定履行监理职责,导致工程出现质量或安全问题的,应当依法承担相应的赔偿责任。乙方未按照本协议约定的时间完成监理服务的,应当向甲方支付违约金,违约金标准为每日‰。第十一章争议解决第二十一条争议解决方式因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,双方应当通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均可向(工程所在地)有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二章合同生效与其他条款第二十二条合同生效本协议自双方签字盖章之日起生效。第二十三条合同份数本协议一式份,双方各执份,具有同等法律效力。第二十四条文件送达本协议履行期间,任何一方发送的文件应当以书面形式送达对方。文件送达地址为本协议首页所列地址,若地址变更,应当提前书面通知对方,否则视为有效送达。第二十五条其他约定本协议未尽事宜,双方可另行签订书面补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议任何条款的修改或变更均应当以书面形式进行,并经双方签字盖章确认,否则视为无效。甲方(盖章):法定代表
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年计算机基础考试整体试题及答案
- 统计学考试综合案例剖析试题及答案
- 红十字知识试题及答案
- 舞蹈歌手笔试试题及答案
- 玻璃采购面试题目及答案
- 物流主管模拟面试题及答案
- 应对变化的2024统计学考试试题及答案
- 常见药物误用案例分析试题及答案
- 考生分享药理学复习经验试题及答案
- 2024年食品质检员考试归纳总结及答案
- 民政局发布的离婚协议书样本
- 2023年全国统一高考语文试卷(全国甲卷)(含答案与解析)
- 消防安全评估消防安全评估方案
- 驾驶员汛期安全行车知识
- 小学劳动教育三上第三单元2《制作风车》课件
- 隐患排查统计分析报告
- 给小学数学教师的建议
- 中国古代文学史二复习资料
- 2024年重庆发展投资有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 成熟生产线评价报告
- 足球准确传球训练技巧:提高准确传球能力掌控比赛节奏
评论
0/150
提交评论