户外凉亭施工合同范本

户外凉亭施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称为XXX公司，成立于XXXX年，注册地址为XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人为张三。公司主要从事户外休闲设施的研发、生产和销售。联系方式为电话：XXX-XXXXXXX，邮箱：xxx@。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称为XXX施工队，成立于XXXX年，注册地址为XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人为李四。施工队主要从事户外建筑施工业务。联系方式为电话：XXX-XXXXXXX，邮箱：xxx@。

合同简介：

甲方拟在其物业内搭建一座户外凉亭，为此聘请乙方作为施工方进行建设。乙方在接到甲方委托后，经实地考察，同意承担该凉亭的施工任务。双方本着平等互利的原则，就凉亭施工事宜达成如下合同条款。本合同的签订旨在明确双方的权利和义务，确保工程顺利进行，达到甲方对户外凉亭的使用要求。

在本合同中，甲方为买方、出租方和委托方，乙方为卖方、承租方和服务提供方。双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，自愿签订本合同，并共同遵守以下条款：

一、工程内容与要求

1.1工程名称：户外凉亭施工项目

1.2工程地点：甲方物业内指定位置

1.3工程规模：根据甲方提供的设计图纸和工程量清单进行施工

1.4工程质量：符合国家相关标准和规范要求，确保凉亭结构安全、使用功能完善

1.5工程期限：自双方签订合同之日起，乙方应在X个月内完成施工

二、双方权利与义务

2.1甲方权利与义务：

（1）提供合法的施工场地，确保乙方施工顺利进行

（2）按照合同约定支付工程款，timely提供乙方所需的施工材料和设备

（3）负责办理工程所需的相关审批手续

（4）协助乙方解决施工过程中的其他问题，如交通、水电等

2.2乙方权利与义务：

（1）按照合同约定完成施工任务，保证工程质量和进度

（2）严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保施工安全

（3）负责工程期间的环境保护，遵守施工现场的规章制度

（4）协助甲方办理工程验收手续

三、价格与支付条件

3.1双方同意按照附件中的工程量清单和报价表确定工程总价款为人民币XX元（大写：XXXX元整）。

3.2甲方支付工程款的方式分为三个阶段：

（1）施工前，甲方支付工程总价款的30%作为预付款

（2）工程进度达到50%时，甲方支付工程总价款的30%

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的40%工程款

四、履行期限

4.1乙方应按照合同约定的工程期限完成施工。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

4.2甲方应按照合同约定的付款期限支付工程款。如甲方逾期支付，应承担相应的违约责任。

五、违约责任

5.1乙方未按照合同约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。

5.2甲方未按照合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的5%。

六、不可抗力

6.1因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。不可抗力包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）。

6.2双方应立即协商解决不可抗力事件对合同履行造成的影响，并采取合理措施减轻损失。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（买方/出租方/委托方）：

______________________

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

______________________

签订日期：____年____月____日

（注：以上合同范本仅供参考，具体条款请根据实际情况和双方需求进行调整和完善。）

第一条合同目的与范围

本合同的目的是为了明确乙方作为施工方为甲方搭建户外凉亭的各项工作内容、双方的权利和义务、工程质量、工程期限等事项，确保工程顺利进行，达到甲方对户外凉亭的使用要求。

合同范围包括：

1.乙方根据甲方提供的设计图纸和工程量清单进行凉亭的施工建设；

2.乙方应确保凉亭的结构安全、使用功能完善，符合国家相关标准和规范要求；

3.乙方应承担施工期间的环境保护责任，遵守施工现场的规章制度；

4.乙方应协助甲方办理工程验收手续。

第二条定义

为本合同所述，以下术语具有以下含义：

1.甲方：指合同约定的买方、出租方和委托方，即XXX公司。

2.乙方：指合同约定的卖方、承租方和服务提供方，即XXX施工队。

3.工程：指甲方委托乙方施工的户外凉亭项目。

4.工程质量：指符合国家相关标准和规范要求，确保凉亭结构安全、使用功能完善。

5.工程期限：指双方约定的完成工程施工的时间限制。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务：

1.提供合法的施工场地，确保乙方施工顺利进行；

2.按照合同约定支付工程款；

3.提供乙方所需的施工材料和设备；

4.负责办理工程所需的相关审批手续；

5.协助乙方解决施工过程中的其他问题，如交通、水电等；

6.协助乙方办理工程验收手续。

乙方的权利与义务：

1.按照合同约定完成施工任务，保证工程质量和进度；

2.严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保施工安全；

3.负责工程期间的环境保护，遵守施工现场的规章制度；

4.协助甲方办理工程验收手续。

（注：以上内容仅作为合同范本的一部分，具体条款请根据实际情况和双方需求进行调整和完善。）

第四条价格与支付条件

本合同的总价为人民币XX元（大写：XXXX元整），具体金额根据附件中的工程量清单和报价表确定。

支付方式如下：

1.甲方支付工程款的方式分为三个阶段：

a)施工前，甲方支付工程总价款的30%作为预付款；

b)工程进度达到50%时，甲方支付工程总价款的30%；

c)工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的40%工程款。

2.甲方应按照合同约定的付款期限支付工程款。如甲方逾期支付，应承担相应的违约责任。

3.乙方应提供正规发票，甲方按约定时间支付工程款。

第五条履行期限

本合同自双方签订之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

1.乙方应按照合同约定的工程期限完成施工。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

2.甲方应按照合同约定的付款期限支付工程款。如甲方逾期支付，应承担相应的违约责任。

3.双方应共同努力，确保工程按期完工。

第六条违约责任

1.乙方未按照合同约定完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。

2.甲方未按照合同约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的5%。

3.因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。不可抗力包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）。

4.双方应立即协商解决不可抗力事件对合同履行造成的影响，并采取合理措施减轻损失。

5.除本合同另有约定外，任何一方违约均应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

6.违约金不足以弥补损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。

7.双方同意，本合同违约金和赔偿金的计算和支付，不影响甲方根据本合同享有的其他权利。

（注：以上内容仅作为合同范本的一部分，具体条款请根据实际情况和双方需求进行调整和完善。）

第七条不可抗力

7.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）和其他客观情况（如政策变化、交通中断等）。

7.2在合同履行过程中，若发生不可抗力事件，导致一方无法履行或部分履行合同义务，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明材料。

7.3受不可抗力影响的一方应尽力克服不可抗力事件的影响，采取合理措施减轻损失，并尽快恢复合同履行。

7.4不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行合同义务，并根据不可抗力事件的影响，协商调整合同履行期限。

7.5如果不可抗力事件导致合同无法继续履行，双方应协商解除合同，并互相承担因此产生的损失。

7.6双方同意，本合同所称不可抗力事件，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，不包括商业风险、市场变化等主观因素。

（注：以上内容仅作为合同范本的一部分，具体条款请根据实际情况和双方需求进行调整和完善。）

第八条争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.2双方同意，争议解决的方式包括但不限于协商、调解、仲裁或诉讼等。

8.3如果双方选择仲裁，仲裁机构应为由双方共同认可的仲裁机构进行，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

8.4如果双方选择诉讼，应向有管辖权的人民法院提起诉讼，双方应遵守法院的判决结果。

8.5双方同意，争议解决过程中，不得影响合同的继续履行，除非双方另有约定。

8.6本合同所称争议，是指因合同履行而产生的任何纠纷，包括但不限于合同条款的解释、履行情况的评估等。

（注：以上内容仅作为合同范本的一部分，具体条款请根据实际情况和双方需求进行调整和完善。）

第九条其他条款

9.1通知方式：双方应以书面形式发送通知，通知应以邮寄、电子邮件或传真等方式进行，发送至对方指定的地址和联系方式。通知自发送之日起视为送达。

9.2合同变更：双方同意，除非本合同另有约定，任何一方不得单方面变更合同内容。任何合同的变更或补充均需书面形式，经双方签字盖章后生效。

9.3终止条件：本合同在以下情况下可以终止：

a)双方协商一致终止；

b)合同约定的工程验收合格，合同目的实现；

c)不可抗力事件导致合同无法继续履行；

d)一方严重违反合同条款，对方有权终止合同；

e)法律、法规规定的其他终止条件。

9.4合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相承担因合同终止而产生的损失。

9.5本合同的任何条款均不可转让，未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利和义务转让给第三方。

9.6本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。

9.7本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（注：以上内容仅作为合同范本的一部分，具体条款请根据实际情况和双方需求进行调整和完善。）

第十条附则

10.1本合同附件为合同的重要组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

10.2本合同附件包括但不限于工程量清单、报价表、