2025年深圳市建设工程施工合同重点工程项目

2025年深圳市建设工程施工合同重点工程项目本合同由以下双方于年月日在中华人民共和国广东省深圳市签订：发包方（以下简称“甲方”）：地址：法定代表人：承包方（以下简称“乙方”）：地址：法定代表人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就深圳市年重点工程项目建设施工事项达成如下协议：第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容及范围：本工程主要包括但不限于以下内容：（1）建筑物主体结构施工；（2）配套设施建设（如道路、管网等）；（3）其他相关辅助工程。具体以甲方提供的设计图纸和工程量清单为准。计划工期：总工期为日历天，其中开工日期暂定为年月日，竣工日期为年月日。第二条合同文件组成本合同协议书；中标通知书（如有）；招标文件及其附件；投标文件及其承诺；施工图纸及设计说明；工程量清单；双方确认的其他补充协议或洽商文件。上述文件相互补充，若有不一致之处，以签订时间较后者为准。第三条施工准备甲方责任：（1）在开工前日内向乙方提供完整的施工图纸及设计说明；（2）办理施工所需的各类审批手续，并协调施工场地的“三通一平”（水、电、路通，场地平整）；（3）组织设计交底和图纸会审会议。乙方责任：（1）在收到施工图纸后日内完成施工组织设计方案，并提交甲方审核；（2）组织施工队伍进场，做好施工前期准备工作；（3）办理相关施工人员的保险手续，确保合法合规施工。第四条双方责任与义务甲方责任：（1）按时支付工程款，确保乙方施工顺利进行；（2）协调处理施工过程中涉及的土地征用、拆迁等问题；（3）及时审核乙方提交的各类技术文件和进度报告。乙方责任：（1）严格按照设计图纸、施工规范和技术要求组织施工；（2）建立健全质量保证体系，确保工程质量和施工安全；（3）做好施工现场的环境保护工作，防止扬尘、噪音等污染；（4）定期向甲方提交工程进度报告和相关资料。第五条工期要求开工：乙方应按合同约定的开工日期进场施工。若因甲方原因导致延期开工，工期相应顺延，并由甲方承担由此造成的损失。竣工：乙方必须在合同约定的工期内完成全部工程内容并通过验收。如因乙方原因造成工期延误，每逾期一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元。工期顺延：因不可抗力、设计变更、甲方原因等导致的停工或进度延迟，经甲方书面确认后，可相应顺延工期。第六条质量要求质量标准：本工程的质量标准为（如：合格、优良）。验收程序：分部工程完工后，乙方应通知甲方进行验收；隐蔽工程需经甲方检查合格后方可覆盖。保修责任：工程竣工验收合格之日起，乙方对工程质量承担为期年的保修义务。第七条安全文明施工乙方必须严格遵守国家及地方的安全生产法规，确保施工现场安全无事故。施工期间，乙方应采取有效措施减少噪音、扬尘等环境污染，并按要求设置围挡和警示标志。如因乙方原因发生安全事故或造成环境损害，由乙方承担全部责任及费用。第八条计量与支付计量依据：工程量以施工图纸和经甲方确认的工程签证为准。付款方式：（1）预付款：合同签订后日内，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款；（2）进度款：按月支付，每月日前由乙方提交上月完成工作量报告，经甲方审核后于日内支付当期进度款的%；（3）竣工结算：工程竣工验收合格并办理结算手续后，甲方向乙方支付至合同总价的%；剩余%作为质保金，待保修期满后无质量问题一次性付清。第九条变更与签证施工过程中如需设计变更或增加工程量，甲方应提前通知乙方，并及时办理相关手续。工程签证必须由双方签字确认，并作为结算依据。未经确认的签证不得计入工程总价。第十条违约责任甲方违约：若因甲方原因导致工程停工或延误支付进度款，甲方应赔偿乙方遭受的实际损失。乙方违约：若乙方未按合同约定完成施工任务或质量不符合要求，甲方可要求乙方返工或整改，并视情节扣除相应工程款。第十一条争议解决因本合同引起的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款本合同未尽事宜，双方可通过签订补充协议予以明确，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式份，甲乙双方各执份，自签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：