风电站建设工程施工合同

第第页合同编号:________风电站建设工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同由以下双方签订：甲方：___________（风电站业主名称）乙方：___________（施工单位名称）本合同旨在明确甲方委托乙方进行风电站建设工程施工的相关权利义务，确保工程按照约定的时间、质量、安全要求完成。具体内容如下：1.甲方委托乙方进行风电站建设工程的施工，包括但不限于风电机组安装、电气设备安装、道路、围栏等附属工程的建设。2.乙方应按照甲方要求，在规定的时间内，确保工程的质量、安全和进度符合相关法律法规及国家标准。3.本合同签订后，双方应严格遵守合同约定，确保工程顺利进行。二、价格、支付方式1.合同总价：根据双方协商一致，本合同工程总价为人民币__________元整（大写：__________）。2.支付方式：a.预付款：合同签订后__________日内，乙方应向甲方提交相关证明材料，甲方应在收到材料后__________日内支付合同总价__________%的预付款。b.进度款：工程进度达到合同约定的节点时，乙方应向甲方提交进度款申请及相应的工程量清单、发票等证明材料，甲方应在收到材料后__________日内支付相应的进度款。c.验收款：工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交验收报告及结算资料，甲方应在收到材料后__________日内支付合同总价__________%的验收款。d.保修金：工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价__________%的保修金，保修期满后无质量问题，甲方应在__________日内无息退还乙方。3.付款方式：双方约定采用银行转账方式进行支付。甲方应在约定的付款期限内，将款项直接转账至乙方指定的银行账户。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务。2.甲方负责施工所需的场地、资料、设备等，并保证其符合施工要求。3.甲方有权对施工进度、质量进行监督检查，并提出合理改进意见。4.甲方应按时支付合同约定的款项。5.甲方应承担因自身原因导致的工程延误、停工等责任。乙方权利与义务：1.乙方应按照甲方要求，在约定的时间内完成施工任务，确保工程质量、安全符合国家标准。2.乙方应按照合同约定，合理使用甲方的材料、设备等，并承担因自身原因造成的损失。3.乙方应按时提交工程进度报告、质量检查报告等，接受甲方监督检查。4.乙方应遵守国家法律法规及施工现场管理规定，确保施工安全。5.乙方应按时提交工程结算报告，并在保修期内承担保修责任。6.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所施工的风电站工程必须符合国家相关质量标准和设计要求。b.乙方应对使用的材料、设备等进行严格的质量控制，确保其符合合同约定。c.工程竣工后，乙方应不少于__________年的免费保修服务，保修期内因乙方原因造成的质量问题，乙方应无偿进行维修或更换。d.甲方有权在工程完工后进行质量验收，验收合格后方可交付使用。2.服务承诺：a.乙方在施工过程中应积极配合甲方进行工程协调和管理。b.乙方应定期向甲方报告工程进度，确保信息透明。c.乙方应在施工过程中及时解决出现的问题，确保工程顺利进行。d.乙方应确保施工人员具备相应的专业技能和资质，确保施工安全。五、履行与变更1.履行：a.双方应按照合同约定的时间节点完成各自义务。b.甲方应在工程进度达到约定节点时，按照合同约定的支付方式支付相应款项。c.乙方应按照甲方的资料和设计图纸进行施工，如有变更需经甲方同意。d.双方应保持有效沟通，及时解决施工过程中出现的问题。2.变更：a.因不可抗力因素导致合同无法履行时，双方应协商解决，必要时可延长合同期限或解除合同。b.因设计变更、工程量增减等原因需要调整合同内容时，双方应书面确认变更事项，并相应调整合同价格和工期。c.任何合同变更均应以书面形式通知对方，自双方签字盖章之日起生效。d.合同变更不影响已履行部分的合同权利义务。六、保密条款1.双方对本合同内容、技术资料、商业秘密等信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密信息包括但不限于以下内容：a.本合同的具体条款和内容；b.双方的技术资料、设计图纸、施工方案等；c.双方的商业秘密、财务状况、市场信息等；d.双方在履行本合同过程中了解到的对方的商业秘密和保密信息。3.保密期限自合同签订之日起至合同终止后__________年。4.以下情况不属于保密信息的泄露：a.法律法规要求公开的信息；b.已公开的信息；c.通过合法途径获得的信息；d.本方自行研发或创造的信息。5.违反保密义务的一方，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。3.争议解决过程中，双方应继续履行合同义务，不得因争议影响工程进度和合同履行。4.双方在争议解决期间，应保持沟通，积极寻求解决方案，避免争议扩大化。5.诉讼费用、鉴定费用等由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。6.在争议解决过程中，双方应遵守我国相关法律法规，尊重事实，遵循公正、公平、合理的原则。八、其它条款1.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于工程量清单、设计图纸、技术规范等。2.合同解除：除不可抗力因素外，任何一方未经对方同意单方面解除合同，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。3.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，合同终止。合同终止后，双方应按照约定进行工程结算。4.法律适用与争议解决：本合同适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。5.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式__________份，双方各执__________份，具有同等法律效力。6.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于工程量清单、设计图纸、技术规范等。九、合同签署本合同经