外墙涂料施工合同范本5篇

外墙涂料施工合同范本5篇篇1#甲方（发包方）：公司名称：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]#乙方（承包方）：公司名称：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]#工程名称：[工程名称]#工程地点：[工程地点]#立约日期：[合同签订日期]#工程范围：1.外墙涂料施工：包括但不限于外墙涂料的选择、混合、喷涂、干燥、打磨等步骤。2.准备工作：确保施工区域清洁、平整，并处理所有必要的准备工作。3.验收标准：按照甲方提供的验收标准或相关行业标准进行验收。4.保修服务：提供一年的保修期，期间负责任何因施工质量问题导致的维修服务。#工程期限：[施工开始日期]-[施工结束日期]#工程价款：[工程总价]元。具体支付方式如下：1.预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。2.中期款：工程进行到中期时，甲方支付乙方工程总价的50%。3.尾款：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的20%。#违约责任：1.乙方未能按时完成工程，需向甲方支付违约金，违约金为工程总价的10%。2.乙方施工质量不符合合同要求，需进行整改，直至符合要求为止。3.甲方未能按时支付款项，需向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的10%。#其他条款：1.安全施工：乙方需确保施工过程中的安全，遵守所有相关的安全规定。2.环保措施：乙方需确保施工过程中符合环保要求，减少对环境的影响。3.争议解决：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地法院提起诉讼。#附加条款：[具体附加条款内容]甲方（签字/盖章）：_________日期：_________乙方（签字/盖章）：_________日期：_________篇2甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国经济合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就外墙涂料施工工程达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________外墙涂料工程。2.工程地点：__________。3.承包范围：外墙涂料施工工程。具体包括外墙基底层清理打磨、外墙防水底涂涂装、面涂料等。（不包含材料搬运至施工面及现场管理工作）。二、工程期限三、承包方式及造价金额（具体按实际填写）篇3#甲方（发包方）：单位名称：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[公司联系电话]#乙方（承包方）：单位名称：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[公司联系电话]#工程名称：[工程名称]#工程地点：[工程地点]#双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就外墙涂料施工事项达成如下协议：一、工程范围及内容1.工程范围：本工程为[工程名称]的外墙涂料施工，具体施工范围包括但不限于以下内容：外墙涂料施工、外墙防水处理、外墙装饰线条施工等。2.工程内容：根据甲方提供的施工图纸及现场实际情况，按照乙方投标文件承诺的施工方案进行外墙涂料施工。具体包括外墙涂料的材料采购、运输、加工、安装等全流程工作。二、工期及进度1.工期要求：本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日，合同工期为XX天。具体开工日期以甲方书面通知为准。2.进度要求：乙方应确保施工进度满足甲方整体工程进度的要求，并按照甲方制定的进度计划进行施工。甲方有权对施工进度进行调整，乙方应无条件服从甲方的调整安排。三、质量与验收1.施工质量：乙方应确保施工质量符合相关标准和要求，严禁出现质量问题。甲方有权对施工质量进行监督，并提出整改意见。乙方应及时整改并重新提交验收申请。2.验收程序：施工完成后，乙方应提交验收申请，甲方应在收到申请后XX个工作日内组织验收。验收标准应包括但不限于以下内容：外墙涂料颜色均匀、无脱落、无污迹；外墙防水处理有效；外墙装饰线条安装牢固等。验收时，乙方应提供相关施工记录、材料检验报告等资料。四、费用与结算1.工程费用：本工程的外墙涂料施工费用按实际施工面积计算，单价为人民币XX元/平方米。具体费用根据实际施工面积和单价计算得出。乙方应在施工前提交详细的预算报告，并在施工过程中严格控制成本。2.结算方式：甲方应在验收合格后向乙方支付款项。具体支付时间为验收合格之日起XX个工作日内，支付金额为合同总金额的XX%。剩余XX%的款项作为质保金，在保修期满后无质量问题的情况下支付。乙方在收款时应提供合法有效的税务发票。五、保修与服务1.保修期限：本工程的保修期限为XX年，自验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应对施工质量负责，并承担因质量问题导致的维修费用。甲方有权在保修期内要求乙方进行必要的维修工作。2.售后服务：乙方在保修期满前应提供必要的售后服务，包括但不限于施工质量的检查、维修服务的提供等。甲方在保修期满后有优先权要求乙方提供有偿维修服务。六、违约责任1.乙方违约责任：若乙方在施工过程中存在质量问题或施工进度不符合甲方要求，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改或调整施工进度，并有权扣除乙方的质保金作为违约金。若乙方严重违约，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的损失。2.甲方违约责任：若甲方未按时支付款项或未提供必要的技术支持和现场条件，甲方应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方尽快履行合同义务，并有权要求甲方赔偿因此造成的损失。若甲方严重违约，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿因此造成的损失。七、争议解决1.争议解决方式：本合同的争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。双方应首先通过友好协商解决争议，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，并承担相应的法律责任。2.争议解决程序：在协商过程中，双方应积极配合，及时沟通，寻求双方都能接受的解决方案。若协商不成，双方可向有管辖权的调解委员会申请调解。调解不成的，双方可向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。若仲裁结果仍无法使双方满意，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律程序，尊重法院判决，并承担相应的法律责任。同时，双方也应继续履行合同中的其他义务和责任。篇4甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就本外墙涂料施工工程达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________外墙涂料施工工程2.工程地点：________________3.承包范围：外墙涂料施工，包括但不限于涂料涂装、清理施工现场等工作。二、工程期限1.工程开工日期：自本合同签订之日起____天内开始施工。2.工程竣工日期：自开工之日起____天内完成全部施工任务。如遇不可抗力因素导致无法按时完成，乙方应及时通知甲方并共同协商解决方案。三、工程价款及支付方式1.工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。该价款包括材料费、人工费、税金等一切费用。具体价格明细详见附件。2.支付方式：甲方应按以下方式支付乙方工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。四、工程质量及验收标准1.乙方应按照国家和地方相关标准及规范进行施工，确保工程质量。2.甲方在工程竣工后组织验收，验收标准按国家相关规范及本合同约定执行。验收合格后，双方签署验收合格证书。3.如工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后____天内进行整改，直至符合验收标准。五、工程安全及文明施工1.乙方应严格遵守安全生产规定，采取必要的安全防护措施，确保施工过程安全。2.乙方应加强施工现场管理，遵守文明施工规定，确保施工现场整洁有序。3.如因乙方原因造成安全事故或施工现场混乱，乙方应承担相应责任。六、违约责任1.若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一天，甲方应向乙方支付工程总价款____%的违约金。2.若乙方未按合同约定完成施工任务，每逾期一天，乙方应向甲方支付工程总价款____%的违约金。如因不可抗力因素导致逾期完成，双方可协商解决方案。3.若因乙方施工质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应赔偿责任。七、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发包方）：________________（盖章）法定代表人：________________联系电话：________________日期：____年__月__日乙方（承包方）：________________（盖章）法定代表人：________________联系电话：________________日期：____年__月__日（以下无正文）附件：工程价格明细表（注：实际合同应根据具体情况调整和完善条款内容）篇5#甲方（发包方）：__________地址：__________联系方式：__________#乙方（承包方）：__________地址：__________联系方式：__________#根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就外墙涂料施工事宜达成如下协议：#一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程范围：外墙涂料施工4.工程要求：按照甲方提供的施工图纸及规范要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。#二、合同工期1.施工工期：自合同签订之日起，乙方须在甲方规定的合理工期内完成全部施工任务。2.进度要求：乙方需按照甲方提供的施工进度表进行作业，确保各施工节点按时完成。#三、质量与验收1.乙方施工质量应符合相关质量标准，并通过甲方的验收。2.验收标准：按照甲方提供的施工图纸、技术规格及施工规范进行验收。3.验收程序：施工完成后，乙方应提交验收申请，甲方在收到申请后组织验收小组进行验收。4.整改要求：对于验收中发现的问题，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。#四、合同价款与支付方式1.合同价款：根据施工图纸及现场实际情况，双方协商确定工程总价为__________元。该价款包括材料费、人工费、税金等全部费用。2.支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。施工完成后，经甲方验收合格并提交完整结算资料后，甲方支付乙方剩余的70%款项。#五、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按时支付款项或提供施工图纸等必要支持，导致乙方无法按时开工或完成施工任务，甲方应赔偿由此给乙方造成的全部损失。2.乙方违约责任：若乙方未能按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合相关标准，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。同时，乙方应在合理期限内进行整改，直至验收合格。#六、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。#七、合同生效与终止1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。2