高空作业平台建设工程合同

第第页合同编号:________高空作业平台建设工程合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同双方主体为甲方（建设单位）和乙方（施工单位），甲方为需进行高空作业平台建设工程的业主，乙方为具备相应资质的施工单位。合同目的在于明确双方的权利和义务，确保高空作业平台建设工程按照约定的时间、质量、安全等要求顺利完成。具体内容如下：1.甲方负责高空作业平台建设工程所需场地、资料、设备等，并承担相应的建设资金。2.乙方负责高空作业平台建设工程的设计、施工、验收及保修等工作，确保工程符合国家相关标准和规范。3.双方本着公平、诚信、互利的原则，共同推进高空作业平台建设工程，确保工程质量和安全。二、价格、支付方式1.合同总价：根据工程量清单和工程预算，本合同总价为人民币【合同总价】元，包括但不限于设计费、材料费、人工费、设备租赁费、施工费等全部费用。2.支付方式：a.预付款：合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方合同总价【预付款比例】%作为预付款。b.进度款：工程进度达到合同约定节点后，甲方按照实际完成工程量及合同约定的比例支付进度款。c.结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算报告及发票后【结算期限】日内支付结算款。d.保修金：合同总价【保修金比例】%作为保修金，在保修期满后无质量问题发生时无息退还乙方。3.任何未按时支付的款项，甲方应向乙方支付【滞纳金比例】%的滞纳金。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成高空作业平台建设工程。2.甲方有权对乙方的工作进度、质量进行监督检查，并提出改进意见。3.甲方应按时支付合同约定的款项，并对因自身原因导致工程延误承担责任。4.甲方应必要的施工条件和协助，包括但不限于场地、资料、设备等。乙方权利与义务：1.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成高空作业平台建设工程。2.乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工过程中的安全和环境保护。3.乙方应施工方案、进度计划等，并接受甲方监督和检查。4.乙方应保证施工质量，对因施工原因造成的工程质量问题负责修复或赔偿。5.乙方应按时提交工程竣工报告、保修单等相关文件，并承担工程保修责任。双方应遵守合同约定，共同维护合同关系，确保工程顺利进行。如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应协商解决，并按照法律规定处理。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺高空作业平台建设工程所使用的材料、设备均符合国家相关标准和规范。b.乙方保证施工过程中的每道工序均符合施工图纸和技术要求，确保工程质量。c.工程竣工后，乙方应在甲方验收合格前完整的施工资料和验收报告。2.服务承诺：a.乙方在工程竣工后【保修期限】年的免费保修服务，期间因乙方原因造成的质量问题，乙方应无偿进行修复。b.保修期内，乙方应确保24小时内响应甲方关于工程问题的报告，并在合理时间内解决。c.保修期满后，乙方应继续有偿服务，包括定期检查、维修和保养等。3.质量验收：a.甲方有权对工程进行质量验收，验收标准应符合国家相关标准和合同约定。b.乙方应配合甲方进行质量验收，并对验收过程中发现的问题进行整改。c.如验收不合格，乙方应在【整改期限】内完成整改，直至验收合格。五、履行与变更1.履行：a.乙方应在合同约定的工期内完成高空作业平台建设工程，具体工期由双方在合同中明确。b.甲方应按照合同约定的时间、金额支付款项，乙方应在收到款项后及时履行合同义务。c.双方应严格按照合同约定的技术规范、质量标准进行施工和管理。2.变更：a.合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减、材料代用等原因导致合同内容需调整，双方应协商一致后签订补充协议。b.任何变更均应以书面形式通知对方，并经双方签字确认后生效。c.合同变更不得影响原合同的权利义务，且不得增加或减少合同总价。d.因变更导致工期延长或费用增加的，双方应按实际情况协商解决，并相应调整合同工期或费用。六、保密条款1.双方在本合同签订及履行过程中，对对方的商业秘密、技术信息、工程设计图纸、施工方案等保密信息负有保密义务。2.保密信息包括但不限于：合同内容、技术数据、市场信息、财务状况、业务计划、客户信息等。3.双方未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露保密信息，也不得使用保密信息进行与合同无关的活动。4.保密义务在本合同终止后仍持续有效，双方对保密信息的保密期限不少于【保密期限】年。5.如因法律规定或法院判决等原因导致保密信息被披露，披露方应及时通知对方，并采取一切合理措施防止进一步泄露。6.违反保密条款，泄露或不当使用保密信息的，泄露方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。七、争议解决1.双方在履行本合同时如发生争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。3.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。4.双方应遵守我国法律、法规和司法解释，在争议解决过程中保持合作态度。5.争议解决过程中产生的费用，包括但不限于诉讼费用、律师费用等，由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。6.如双方同意仲裁解决争议，应在本合同中明确约定仲裁机构、仲裁规则和仲裁地点。7.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。八、其它条款1.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于工程量清单、设计图纸、技术规范、验收标准等。2.合同解除：在合同履行期间，如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。3.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期】年。4.合同解除或终止后，双方应立即停止履行合同义务，并按照合同约定处理剩余款项、设备、材料等。5.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。6.本合同一式【合同份数】份，双方各执【份数】份，具有同等法律效力。7.本合同适用中华人民共和