建筑工程施工合同

第第页合同编号:________建筑工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码9/NUMPAGES总页数9一、主体与目的本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）签订，甲方委托乙方进行建筑工程施工。甲方为该工程项目的业主，乙方为具有相应资质的施工单位。本合同旨在明确甲乙双方在建筑工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，达成以下目的：1.明确工程项目的施工范围、施工期限、质量标准等；2.规定甲乙双方的付款方式、进度款支付条件及违约责任；3.规定工程变更、索赔及争议解决方式；4.规定工程验收、保修等后续工作安排；5.确保甲乙双方在合同履行过程中的合法权益。二、价格、支付方式1.合同总价：本工程合同总价为人民币XX万元整，包括但不限于施工费、材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等一切与施工直接相关的费用。2.支付方式：a.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价XX%的预付款，即人民币XX万元。b.进度款：工程进度达到合同约定节点后，甲方应在乙方提交进度款申请及相关证明材料后XX个工作日内支付相应款项。c.结算款：工程竣工验收合格后，甲方应在乙方提交结算报告及竣工资料后XX个工作日内支付结算款，金额为合同总价减去已支付款项。d.保修金：合同总价中包含XX%的保修金，在工程保修期满后无质量问题发生，乙方应退还甲方该部分款项。3.付款条件：甲方应在合同约定的付款期限内向乙方支付款项，逾期支付的，应向乙方支付XX%的滞纳金。4.任何因工程变更、索赔或其他原因增加的费用，甲方应按实际发生额另行支付给乙方。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。b.甲方应在合同约定的期限内支付工程款项。c.甲方应施工所需的设计图纸、技术资料和施工场地。d.甲方应配合乙方进行工程变更、索赔等事宜的处理。e.甲方应按照合同约定的时间组织竣工验收，并对工程质量进行验收。2.乙方权利与义务：a.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。b.乙方应按照甲方要求施工所需的材料、设备和技术人员。c.乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工安全、环保。d.乙方应配合甲方进行工程变更、索赔等事宜的处理。e.乙方应按照合同约定的时间完成保修工作，对工程质量问题负责。3.双方共同权利与义务：a.双方应遵守合同约定，不得擅自变更合同内容。b.双方应保持沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。c.双方应共同维护工程项目的合法权益，确保工程顺利进行。d.双方应按照合同约定，承担因自身原因导致的违约责任。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所施工的工程应符合国家相关工程质量标准，确保工程质量合格。b.乙方应使用符合合同约定规格、标准的材料，不得使用假冒伪劣产品。c.乙方应按照工程设计图纸、施工规范和操作规程进行施工，确保施工质量。d.工程竣工验收合格后，乙方应在合同约定的保修期内对工程质量问题负责，并必要的维修服务。2.服务要求：a.乙方应设立专门的质量管理机构和人员，负责工程质量的监督和管理。b.乙方应定期对施工现场进行巡查，及时发现并解决问题，确保施工质量。c.乙方应配合甲方进行工程验收，并必要的验收资料。d.乙方应按照合同约定，对工程进行保修，并在保修期内及时处理质量问题。3.质量监督与验收：a.甲方有权对工程进行质量监督，乙方应予以配合。b.工程验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认。c.若验收不合格，乙方应在甲方提出整改要求后XX日内完成整改，并重新进行验收。4.质量责任：a.乙方对因施工质量问题造成的损失承担赔偿责任。b.甲方有权要求乙方对施工质量进行整改，直至达到合同约定的质量标准。五、履行与变更1.履行：a.双方应严格按照合同约定的时间、质量、标准履行各自的权利和义务。b.甲方应按照合同约定的时间、金额支付款项，乙方应按照合同约定的时间、质量完成施工任务。c.乙方在施工过程中应遵守国家法律法规，确保施工安全和环保。d.双方应保持良好沟通，及时解决合同履行过程中出现的问题。2.变更：a.任何一方提出变更合同内容，应提前XX天书面通知对方，并说明变更原因及具体内容。b.双方应就变更内容协商一致，并以书面形式确认变更协议。c.合同变更后，双方应按照变更协议继续履行合同。d.变更合同内容涉及工期、价格、质量等重大事项，双方应重新协商并签订补充协议。3.不可抗力：a.因不可抗力导致合同无法履行或履行困难时，双方应及时协商解决。b.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。c.发生不可抗力事件，双方应积极采取措施减轻损失，并尽快恢复正常施工。d.不可抗力事件解除后，双方应继续履行合同，直至合同目的实现。六、保密条款1.双方在本合同履行过程中，均应对以下信息予以保密：a.甲方的项目背景、技术资料、图纸、设计文件等商业秘密；b.乙方的施工方案、工艺流程、技术参数等商业秘密；c.双方在合同谈判、履行过程中涉及的商业谈判内容；d.双方在合同履行过程中产生的任何其他保密信息。2.保密期限：a.本保密条款的保密期限自合同签订之日起至合同终止后XX年。3.保密义务：a.双方未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露或公开上述保密信息；b.双方应采取合理措施，防止保密信息的泄露或不当使用；c.双方员工或相关方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。4.保密例外：a.法律法规要求披露的信息；b.经对方书面同意披露的信息；c.在正常业务活动中不可避免地被公众知晓的信息。5.违约责任：a.如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任；b.如因一方违反保密义务导致对方商业秘密被泄露，造成严重后果的，应承担相应的法律责任。七、争议解决1.双方应本着友好协商的原则，就合同履行过程中发生的争议进行协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。3.在诉讼期间，除非法院另有裁定，双方应继续履行合同义务。4.双方同意在诉讼过程中，尽量避免采取可能导致合同履行中断的措施。5.诉讼费用由败诉方承担，除非法院另有判决。6.如双方同意仲裁作为争议解决方式，应将争议提交至合同签订地具有管辖权的仲裁机构进行仲裁。7.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。8.在仲裁过程中，双方应积极配合仲裁机构的调查和审理工作，确保仲裁程序的顺利进行。9.仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁决。10.争议解决过程中，双方应遵守相关法律法规，不得采取任何损害对方利益或社会公共利益的行为。八、其它条款1.合同解除：在合同履行过程中，如发生以下情形之一，任何一方有权解除合同：a.另一方严重违约，经书面通知后XX日内未予纠正；b.因不可抗力导致合同无法履行；c.合同目的无法实现。2.合同解除后的处理：a.合同解除后，双方应立即停止合同项下的权利和义务；b.乙方应立即停止施工，并按合同约定完成已施工部分的验收和移交；c.双方应就合同解除后的善后事宜进行协商，包括但不限于工程款结算、违约责任等。3.合同终止：合同履行完毕或因其他原因终止时，双方应按照合同约定进行工程结算和资料移交。4.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力。5.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。6.合同份数：本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份，具有同等法律效力。7.合同未尽事宜：本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。九、合同签署本