2025家庭装修合同简化版

2025家庭装修合同简化版合同编号：甲方（发包方）：联系地址：联系电话：乙方（承包方）：联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规，甲方委托乙方进行家庭住宅装修工程，双方在平等、自愿、公平的基础上，经过友好协商，达成如下协议：第一条工程概况工程名称：家庭住宅装修工程工程地点：建筑面积：平方米装修内容：（1）（2）（3）（4）承包方式：（全包/半包/清包）工程期限：天（自开工之日起计算）第二条施工方案设计图纸：乙方应根据甲方要求，提供完整的装修设计图纸，图纸需经甲方确认后方可施工。施工方案：乙方应制定详细的施工方案，包括施工工艺、进度安排、质量标准等内容，并经甲方审核后实施。变更设计：如甲方提出设计变更，需书面通知乙方，乙方应在接到通知后日内完成变更设计，并经甲方确认。第三条工程质量质量标准：乙方应按照国家或行业标准进行施工，确保工程质量和施工工艺符合约定要求。材料要求：（1）乙方使用的材料应符合国家相关标准，并提供产品合格证明。（2）甲方对乙方提供的材料有疑义时，有权要求乙方进行重新检验或更换。隐蔽工程验收：隐蔽工程结束前，乙方应通知甲方验收，甲方应在接到通知后日内到场验收，验收合格后方可进行下一步施工。第四条工期开工日期：年月日竣工日期：年月日工期顺延：（1）因甲方原因导致的停工、返工或增加工程量的，工期相应顺延。（2）因不可抗力（如自然灾害、战争等）导致的停工，工期相应顺延。违约责任：（1）因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应支付甲方合同总价的%作为违约金。（2）因甲方原因导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担违约责任。第五条工程造价与支付方式合同总价：本工程总造价为人民币元整（大写：元整）。（1）工程造价包括：（2）工程造价不包括：支付方式：（1）预付款：本合同签订后日内，甲方支付合同总价的%，即人民币元整。（2）中期款：隐蔽工程验收合格后日内，甲方支付合同总价的%，即人民币元整。（3）尾款：工程竣工验收合格后日内，甲方支付合同总价的%，即人民币元整。（4）质保金：合同总价的%，即人民币元整，作为工程质量保证金，待保修期结束后日内支付。支付要求：（1）甲方应按约定时间支付工程款项，逾期支付的，每逾期一日，甲方应支付乙方应付金额的%作为违约金。（2）乙方应在每次收款后向甲方提供正式发票或收据。第六条材料供应乙方提供材料：（1）乙方应按照约定的材料清单（见附件）提供材料，材料的品牌、规格、型号应符合约定要求。（2）甲方对材料有特殊要求的，应在签订合明确提出，乙方应予以配合。甲方提供材料：（1）甲方应按照约定的材料清单提供材料，并保证材料的质量符合施工要求。（2）甲方提供的材料应提前日送达施工现场，并通知乙方验收。材料验收：双方提供的材料均需经另一方验收合格后方可使用，验收不合格的材料应及时更换或退换。第七条停工与复工停工：因甲方原因导致停工的，乙方有权要求甲方支付停工期间的窝工费、设备租赁费等实际损失。复工：复工条件具备后，乙方应在接到甲方通知后日内复工，复工期间工期相应顺延。第八条工程验收与保修验收标准：（1）工程验收应按照国家或行业标准进行，验收内容包括施工质量、材料使用、施工工艺等方面。（2）隐蔽工程验收合格后方可进行下一步施工，整体工程验收合格后方可交付使用。保修期限：（1）保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。（2）保修期内，乙方应免费维修因施工质量问题造成的损坏。保修范围：（1）因施工质量问题导致的损坏。（2）乙方提供的材料或施工工艺不符合约定要求的损坏。保修责任：（1）保修期内，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场进行维修。（2）因甲方使用不当或不可抗力造成的损坏，乙方不承担保修责任。第九条违约责任乙方违约：（1）因乙方原因导致工程质量不符合约定要求的，乙方应负责返工直至合格，并承担返工费用。（2）因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应支付甲方合同总价的%作为违约金。甲方违约：（1）因甲方原因导致工程停工或返工的，甲方应承担由此产生的窝工费、设备租赁费等实际损失。（2）因甲方原因导致工程款项逾期支付的，每逾期一日，甲方应支付乙方应付金额的%作为违约金。第十条合同解除协商解除：经双方协商一致，可以解除本合同。单方解除：（1）因乙方原因导致工程无法进行，且乙方未在日内纠正的，甲方有权单方解除合同。（2）因甲方原因导致工程无法进行，且甲方未在日内纠正的，乙方有权单方解除合同。解除程序：解除合同的一方应书面通知另一方，并办理相关清算手续。第十一条争议解决双方因履行本合同发生争议时，应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向所在地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。补充协议：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。甲方（签字