2025《四川省建设工程施工总包合同》示范文本

2025《四川省建设工程施工总包合同》示范文本四川省建设工程施工总包合同合同编号：发包人（甲方）：承包人（乙方）：签订地点：签订日期：年月日根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程项目施工总承包事宜达成一致，特订立本合同。第一部分工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容及规模：本工程包括，总建筑面积为平方米，层数为层，结构形式为。1.4承包范围：乙方承包范围为，包括但不限于以下内容：建筑工程：；装饰工程：；安装工程：；其他：。1.5质量标准：本工程质量标准为，符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及相关规范要求。1.6计划开工日期：年月日1.7计划竣工日期：年月日1.8合同工期总日历天数：天第二部分合同价款及支付方式2.1合同总价款：人民币（大写）元整（￥元）。2.2合同价款组成：本合同价款包括但不限于以下内容：人工费：；材料设备费：；施工机械费：；管理费：；利润：；税金：；风险费用：。2.3付款方式及时间：预付款：本合同签订后个工作日内，甲方支付合同总价款的%作为预付款，即人民币元整（￥元）；进度款：工程进度达到%时，甲方支付合同总价款的%，即人民币元整（￥元）；竣工验收款：工程竣工验收合格后个工作日内，甲方支付合同总价款的%，即人民币元整（￥元）；质量保证金：剩余合同总价款的%作为质量保证金，即人民币元整（￥元），于工程保修期满后个工作日内无息返还。2.4价款调整：因设计变更、工程量增减或政策性调整等原因导致合同价款变化的，双方应签订补充协议予以明确。第三部分双方权利与义务3.1甲方权利与义务：甲方负责办理本工程的立项、规划、土地、施工许可等全部前期手续，并保证乙方进场施工时手续齐全；甲方应按约定支付工程款，并在约定时间内完成竣工验收；甲方有权对乙方的施工质量、进度、安全进行监督，并提出整改要求；甲方应提供施工场地、临时设施及必要的施工条件。3.2乙方权利与义务：乙方应按照本合同约定的工期、质量标准完成工程施工；乙方应严格遵守国家及地方的安全生产、环境保护等法律法规；乙方在施工过程中发现设计图纸或技术要求不合理时，应及时书面通知甲方并提出修改建议；乙方应妥善保管甲方提供的材料、设备及其他物品，并确保施工场地的安全。第四部分工期与进度4.1工期要求：乙方应严格按照约定工期完成施工，若因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应支付甲方合同总价款的%作为违约金。4.2进度计划：乙方应在合同签订后个工作日内提交详细的施工进度计划，并经甲方确认后执行。4.3延期开工：因甲方原因导致无法按期开工的，乙方有权要求顺延工期；因乙方原因导致延期开工的，工期不予顺延。第五部分工程质量与验收5.1质量要求：本工程的质量标准为，乙方应严格按照设计图纸、施工规范及甲方要求组织施工。5.2隐蔽工程验收：隐蔽工程隐蔽前，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后小时内到场验收。5.3竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料，甲方应在接到报告后日内组织验收。5.4质量保修：本工程的质量保修期为年，自竣工验收合格之日起计算。保修期内，乙方应承担维修责任并及时修复缺陷。第六部分安全与文明施工6.1安全责任：乙方应严格遵守安全生产法律法规，采取有效措施确保施工现场安全，若发生安全事故，乙方应承担全部责任及费用。6.2文明施工：乙方应采取有效措施控制施工噪声、扬尘、垃圾等对周边环境的影响，确保文明施工。6.3安全防护：乙方应为施工人员提供必要的安全防护用具，并购买施工人员意外伤害保险。第七部分变更与索赔7.1设计变更：因设计变更导致工程量增减或工期变化的，双方应签订补充协议明确责任及费用调整。7.2索赔：若因甲方原因导致乙方停工、窝工或增加工程成本的，乙方有权向甲方索赔；反之亦然。第八部分争议解决8.1争议协商：本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向仲裁委员会申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九部分其他条款9.1合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。9.2合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.3其他约定：甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：联系电话：日期：年