2025工程承包合同样本(官方定制)_第1页
2025工程承包合同样本(官方定制)_第2页
2025工程承包合同样本(官方定制)_第3页
2025工程承包合同样本(官方定制)_第4页
2025工程承包合同样本(官方定制)_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2025工程承包合同样本(官方定制)合同编号:签订地点:签订日期:本工程承包合同(以下简称“本合同”)由以下双方于年月日在签订:发包方(甲方):法定代表人:地址:联系电话:承包方(乙方):法定代表人:地址:联系电话:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经友好协商,就工程项目(以下简称“本工程”)的承包事宜达成一致,订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:1.4工程规模:1.5计划工期:第二条承包范围与承包方式2.1承包范围:乙方负责本工程的工作,具体包括但不限于:;;。2.2承包方式:本工程采用方式承包(如:包工包料、包工不包料等)。乙方须严格按照本合同约定及甲方要求完成承包范围内的全部工作。第三条工期约定3.1开工日期:3.2竣工日期:3.3总工期:日历天。3.4工期顺延:因甲方原因、不可抗力或其他非乙方原因导致工期延误的,乙方有权要求顺延工期,甲方应予以确认并相应调整竣工日期。3.5工期延误责任:乙方原因导致工期延误的,每延误一日,乙方应向甲方支付合同总价的%作为违约金;因甲方原因导致工期延误的,乙方工期相应顺延,甲方承担由此产生的费用。第四条合同价款与支付方式4.1合同总价:本工程合同总价为人民币元(大写:),包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等一切费用。4.2价款调整:在合同履行过程中,因法律法规变化、市场价格波动或其他因素导致工程成本发生重大变化的,甲乙双方可协商调整合同价款。4.3支付方式:预付款:合同签订后,甲方支付合同总价的%作为预付款,即人民币元;进度款:按月支付,每月支付已完工程量的%;竣工验收合格后支付至合同总价的%;质保金:剩余合同总价的%作为质保金,质保期满后无质量问题无息退还。4.4支付时间:甲方应在收到乙方提交的付款申请及相应发票后个工作日内完成支付。第五条工程质量与验收标准5.1质量标准:本工程应符合国家、地方及行业标准,施工质量达到等级。5.2验收程序:隐蔽工程验收:乙方应在隐蔽工程隐蔽前小时通知甲方验收,验收合格后方可进行下一道工序;竣工验收:工程完工后,乙方应向甲方提交竣工验收报告及完整的技术资料,甲方应在收到后个工作日内组织验收;质量缺陷处理:验收过程中发现的质量问题,乙方应在甲方要求的期限内完成整改。5.3材料与设备:乙方使用的材料、设备应符合设计要求及合同约定,不得以次充好。甲方有权对材料进行抽检,检测费用由责任方承担。第六条双方权利与义务6.1甲方权利与义务:提供本工程的施工图纸、技术规范及相关文件;协助乙方办理施工所需的相关手续;按时支付工程款;监督乙方施工进度与质量,提出合理建议;保证施工场地具备开工条件。6.2乙方权利与义务:按时进场施工,确保工期;严格按照设计图纸及合同约定施工,保证工程质量;负责施工现场的安全管理,预防和处理施工安全事故;遵守施工现场管理制度,文明施工;及时向甲方提交工程进度报告、竣工资料及相关证明文件。第七条违约责任7.1甲方违约责任:未按约定支付工程款的,每日向乙方支付应付金额的%作为违约金;因甲方原因导致工程停工的,甲方承担由此产生的窝工、设备租赁等费用;其他违约行为,赔偿乙方实际损失。7.2乙方违约责任:未按约定工期完成的,每日向甲方支付合同总价的%作为违约金;施工质量不符合约定的,乙方负责无偿返工并承担相关费用;因乙方原因造成施工安全事故的,乙方承担全部责任;其他违约行为,赔偿甲方实际损失。第八条不可抗力8.1不可抗力范围:包括但不限于地震、台风、洪水、战争、政府行为等不可预见、不可避免且不可克服的客观情况。8.2不可抗力处理:因不可抗力导致工程停工的,工期相应顺延;不可抗力造成的损失由双方协商分担;不可抗力发生后,乙方应立即通知甲方,并在日内提交相关证明文件。第九条安全施工与环境保护9.1安全施工:乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,采取有效措施保障施工安全,杜绝各类安全事故的发生。9.2环境保护:乙方应采取有效措施减少施工对周边环境的影响,防止扬尘、噪音等污染。第十条争议解决10.1争议协商:合同履行过程中发生争议的,双方应友好协商解决。10.2争议调解:协商不成的,双方可向工程造价管理机构申请调解。10.3争议诉讼:调解不成的,任何一方可向人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1合同份数:本合同一式份,甲乙双方各执份,具有同等法律效力。11.2合同生效:本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3通知方式:任何一方需向另一方发送通知的,可通过书面或电子邮件方式送达,送达地址为合同载明的地址。11.4补充协议:本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论