建设工程施工劳务分包合同协议书

建设工程施工劳务分包合同协议书合同编号：[具体合同编号]发包人：[发包人公司名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，地址：[地址]，联系方式：[联系电话]。承包人：[承包人公司名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，地址：[地址]，联系方式：[联系电话]。二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：包括但不限于[具体工程内容的详细描述]4.工程规模：[具体工程规模的详细说明，如建筑面积、工程量等]三、劳务分包范围承包人将上述工程中的[具体劳务分包范围的详细描述，如基础工程劳务、主体结构劳务等]部分劳务工作分包给发包人。四、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬计算方法：按照[具体劳务报酬计算标准，如每立方米[具体劳务内容]多少元等]进行计算。2.劳务报酬支付时间：每月[具体支付时间]，经双方验收合格后支付上月劳务报酬的[具体比例，如80%]，工程竣工验收合格后支付至劳务报酬总额的[具体比例，如95%]，剩余[具体比例，如5%]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。3.劳务报酬支付方式：通过[具体支付方式，如银行转账等]支付至承包人指定的账户。五、施工准备与双方责任1.发包人责任：提供施工所需的场地、道路、水电等基本条件，并保证其满足施工要求。向承包人提供施工图纸、技术资料等，并对其进行技术交底。负责与业主、监理等相关方的沟通协调，为承包人创造良好的施工环境。2.承包人责任：组建劳务作业队伍，配备必要的管理人员和技术人员。编制施工组织设计和施工方案，报发包人审核批准后实施。负责劳务作业范围内的施工安全、质量等管理工作，保证施工符合相关标准和要求。六、施工组织与工期1.施工组织设计：承包人应根据工程特点和要求，编制详细的施工组织设计，包括施工进度计划、人员安排、材料设备供应计划等，并报发包人审核批准。2.工期安排：工程总工期为[具体总工期时间]，开工日期为[具体开工日期]，竣工日期为[具体竣工日期]。承包人应按照施工进度计划组织施工，保证工程按时完工。3.工期延误及处理：如因发包人原因导致工期延误，发包人应承担相应的责任，包括但不限于延长工期、赔偿承包人的窝工损失等；如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿发包人因工期延误而造成的损失等。七、质量标准与验收1.质量标准：工程质量应符合国家和地方相关标准及合同约定的标准，达到[具体质量等级，如合格、优良等]。2.验收程序：工程完工后，承包人应先进行自检，自检合格后报发包人验收。发包人应在接到验收申请后的[具体时间，如7天]内组织验收，如逾期未验收视为验收合格。3.验收标准：按照国家和地方相关标准及合同约定的标准进行验收，验收时应提供相关的质量检验报告、施工记录等资料。八、安全文明施工与环境保护1.安全文明施工要求：承包人应严格遵守国家和地方有关安全文明施工的法律法规和标准，建立健全安全文明施工管理制度，保证施工安全和文明。2.环境保护要求：承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规和标准，采取有效措施减少施工对环境的影响，如控制噪音、粉尘、废水等排放。九、合同变更与解除1.合同变更：如因工程变更、设计变更等原因导致合同内容发生变化，双方应协商一致后签订书面的合同变更协议。2.合同解除：如因不可抗力、一方违约等原因导致合同无法继续履行，双方应协商解除合同。如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、违约责任1.发包人违约责任：如发包人未按照合同约定支付劳务报酬、提供施工条件等，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿承包人的损失等。2.承包人违约责任：如承包人未按照合同约定组织施工、保证质量安全等，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿发包人损失等。十一、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他条款1.合同份数：本合同一式[具体份数，如两份]份，双方各执一份，具有同等法律效力。2.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.未尽事宜：本合同未尽事宜，可由双方协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。发包人（盖章）：____________________法定代表人（签字）：______________