工程包工包料承包合同范本6篇

工程包工包料承包合同范本6篇篇1发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：4.工程范围和内容：具体以附件一《工程预算清单》为准第二条工程期限1.本工程合同总工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日竣工验收。2.如有特殊情况，双方可协商顺延。第三条工程价款及支付方式1.本工程总造价为人民币XX元（大写：元整）。具体以附件一《工程预算清单》为准。2.乙方进场施工后，甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）合同签订后，甲方应在XX天内向乙方支付工程款的XX%，即人民币XX元（大写：元整）。（2）乙方完成工程进度的XX%时，甲方应在XX天内向乙方支付工程款的XX%，即人民币XX元（大写：元整）。（3）乙方完成工程进度的XX%时，甲方应在XX天内向乙方支付工程款的XX%，即人民币XX元（大写：元整）。（4）乙方完成工程进度的XX%时，甲方应在XX天内向乙方支付工程款的XX%，即人民币XX元（大写：元整）。（5）工程竣工验收合格后，甲方应在XX天内向乙方支付工程款的XX%，即人民币XX元（大写：元整）。3.甲方在支付工程款时，应确保款项汇入乙方的指定账户。具体账户信息如下：开户行：账号：户名：第四条工程质量及验收标准1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.工程竣工验收时，应达到附件一《工程预算清单》中约定的质量标准。如存在质量问题，乙方应承担相应的违约责任。第五条甲方权利和义务1.甲方有权对乙方的施工进行监督、检查，并提出合理的建议和要求。乙方应积极配合，并按照甲方的要求进行施工。2.甲方应按时向乙方支付工程款，如因甲方原因造成工程款项未能按时支付，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。3.甲方应确保施工场地的环境符合施工要求，如场地存在安全隐患或环保问题，应及时处理并承担相应的费用。4.甲方应按时参加工程的竣工验收，并按照合同约定支付竣工验收款项。如甲方未能按时参加验收或未在规定时间内提出异议，则视为验收合格。第六条乙方权利和义务1.乙方应按时进场施工，并严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工。如因乙方原因造成工程质量问题或工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.乙方应接受甲方的监督检查，并对甲方提出的合理建议和要求进行积极配合。如存在质量问题或工期延误，应及时处理并承担相应的费用。3.乙方应确保施工场地的环境卫生符合施工要求，如场地存在安全隐患或环保问题，应及时处理并承担相应的费用。同时，乙方应妥善保管好施工场地的设备、材料以及其它财产，防止丢失或损坏。如有损坏或丢失情况发生，应及时向甲方报告并协助处理相关事宜。在保修期内因工程质量问题造成的维修费用由乙方承担。保修期结束后进入维护期，维护期内的维修费用由甲方承担。具体保修期限和维护期以合同约定为准。在保修期和维护期内如因乙方原因造成维修费用增加或维修进度延误等损失由乙方承担相应违约责任。篇2发包方：[公司名称]（以下简称甲方）承包方：[公司名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]4.工程范围和内容：详细范围和内容见附件一《工程范围和内容》第二条工程期限1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。2.本工程计划开工日期XXXX年XX月XX日，计划完工日期XXXX年XX月XX日。3.如遇下列情况，乙方可顺延工期：（1）因甲方原因影响开工。（2）不可抗力。第三条工程价款及支付方式1.本工程合同总造价为人民币XX元（大写：XX元）。工程价款包含材料费、人工费、管理费、利润等所有费用。具体明细见附件二《工程价款明细》。2.支付方式：银行转账。乙方指定账户信息如下：账户名称：[账户名称]开户银行：[开户银行]银行账号：[银行账号]3.乙方在签订合同后，按合同总造价的XX%向甲方支付工程保证金。甲方在收到工程保证金后，向乙方提供设计图纸及施工所需材料。4.工程竣工验收合格后，甲方将剩余款项一次性支付给乙方。乙方在收到剩余款项后，向甲方提供结算发票。第四条双方职责1.甲方职责：（1）甲方需及时提供设计图纸及施工所需材料，并确保材料的品质符合工程要求。（2）甲方需按时支付工程进度款和尾款。（3）甲方需为乙方提供必要的技术支持和现场指导。2.乙方职责：（1）乙方需按照设计图纸和甲方要求进行施工，确保施工质量符合标准。（2）乙方需按时支付工人工资和材料款，确保工程进度。（3）乙方需遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。（4）乙方需为甲方提供结算发票和相关资料。第五条违约责任及赔偿损失1.甲方违约责任：甲方如未按时支付工程进度款或尾款，需向乙方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。同时，甲方需赔偿乙方因未按时付款而导致的额外损失。2.乙方违约责任：乙方如未按时完成工程或施工质量不符合标准，需向甲方支付违约金，违约金按每日万分之五计算。同时，乙方需赔偿甲方因未按时完成工程而导致的额外损失。3.其他违约责任：双方如因其他原因违反合同条款，需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。具体损失包括直接损失和间接损失。第六条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方需严格遵守合同条款，履行合同义务。如有违约行为，需承担相应的法律责任。2.合同终止：在合同生效后的施工过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情形，可终止合同。合同终止后，双方需就已完成的工作进行结算，并协商确定未完成工作的处理方式。具体结算方式以双方协商为准。3.合同纠纷处理：如双方在合同履行过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决纠纷。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，并尊重法院的判决结果。判决结果生效并执行完毕后，双方的纠纷才算彻底解决。4.合同终止或纠纷处理过程中产生的费用由违约方承担。如无违约方，则双方共同承担。具体承担比例由双方协商确定。篇3发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：4.工程范围和内容：具体以附件一《工程预算表》及报价清单为准。第二条工程期限1.本工程合同总工期为XX天，自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日竣工验收。2.如有下列情况，工期相应顺延：（1）按施工准备规定，甲方未准备好施工所需的各种证件、资料等；（2）因不可抗力因素而延误工期。第三条工程价款及支付方式1.工程总价款为人民币XX元整（大写：XX元），具体以附件一《工程预算表》及报价清单为准。该价款已包括完成本工程所需的全部费用。2.支付方式：签订合同后，甲方应支付工程总价款的XX%作为预付款，即人民币XX元整（大写：XX元）。剩余款项在工程竣工验收合格后一次性支付。具体支付时间和金额以甲方出具的付款凭证为准。第四条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格标准。具体验收标准按照《建设工程质量管理条例》等相关规定执行。2.乙方必须建立严格的质量保证体系，确保工程质量符合要求。施工期间，甲方有权对工程质量进行监督。第五条施工安全及文明施工1.乙方应严格遵守施工安全生产的相关规定，确保施工期间的安全生产。如因乙方原因造成施工安全事故，乙方应承担全部责任。2.乙方应遵守文明施工的相关规定，确保施工期间的环境卫生和文明施工。如因乙方原因造成环境污染或破坏，乙方应承担全部责任。第六条违约责任及赔偿损失1.甲方若不按合同约定支付预付款或工程进度款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款千分之一的违约金。若甲方逾期超过XX天未支付款项，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的损失。2.乙方若不能按合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。若乙方逾期超过XX天未完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。3.甲方若因不可抗力因素导致合同无法按时履行，应及时通知乙方，并承担相应的违约责任。若甲方因违约造成乙方损失，甲方应赔偿乙方的全部损失。4.乙方若因不可抗力因素导致合同无法按时履行，应及时通知甲方，并承担相应的违约责任。若乙方因违约造成甲方损失，乙方应赔偿甲方的全部损失。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务。如一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。合同解除后，违约方应承担相应的违约责任并赔偿对方的损失。2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。协商补充的合同条款与本合同具有同等法律效力。补充合同条款由双方签字盖章后生效。补充合同条款生效前，双方应遵守原合同条款。补充合同条款生效后，双方应遵守补充合同条款和原合同条款。如双方协商无法达成补充协议，则按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规处理。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同具有同等法律效力。双方应妥善保管本合同并认真履行各自的义务。如有争议或纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议或纠纷。篇4发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工程工期为______天，自______年______月______日开始施工，至______年______月______日完成。2.乙方应按期完成施工任务，如因不可抗力致使工程无法按期完成，乙方应及时向甲方说明情况，并提供有关证明资料。3.甲方应对乙方施工完成情况进行验收，并签署验收意见。第三条工程质量1.乙方应确保工程质量符合相关法律法规和甲方要求。2.工程质量达不到合同约定标准的，乙方应无条件进行返工或整改，并承担相应的费用。3.甲方在验收过程中提出需要返工的，乙方应积极配合，并承担返工费用。第四条工程价款与支付方式1.本工程总造价为人民币______元整（￥______）。2.甲方应在合同签订后______天内向乙方支付工程总造价的______%作为预付款。3.乙方施工完成后，甲方应在______天内进行验收，验收合格后向乙方支付剩余款项。4.甲方应确保支付乙方的款项来源合法，且未受到任何限制或阻碍。如因甲方原因无法按时支付款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。第五条违约责任1.甲方如未按照合同约定时间支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总造价的______%作为违约金。如逾期超过______天，乙方有权要求甲方立即支付剩余款项，并要求甲方承担相应的违约责任。2.乙方如未按照合同约定时间完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总造价的______%作为违约金。如逾期超过______天，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。3.工程质量达不到合同约定标准的，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行返工或整改，并承担相应的费用。4.因不可抗力致使工程无法按期完成的，乙方应及时向甲方说明情况并提供有关证明资料。如因乙方原因无法按时说明情况并提供证明资料的，视为乙方违约。甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。第六条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效之日起至合同全部履行完毕止为合同有效期。合同有效期内双方应严格履行合同义务。合同有效期结束后合同终止。2.合同终止后双方应友好协商解决与合同终止相关的事宜。如因一方违约导致合同提前终止的违约方应承担相应的违约责任。第七条争议解决与管辖法院1.本合同执行过程中如发生争议双方应友好协商解决。协商不成的双方同意提交______人民法院管辖审理。在争议解决期间除涉及争议部分外双方应继续履行各自义务。2.争议解决过程中如因一方违约导致另一方损失的违约方应承担相应的赔偿责任。第八条其他约定事项：_________。第九条合同生效条件及份数：_________。甲方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日签字代表：_________职务：_________电话：_________传真：_________邮箱：_________地址：_________邮编：_________开户行及账号：_________税号：_________纳税人识别号：_________税务登记证号：_________发证机关及有效期：_________社保登记证号及有效期：_________其他相关证件及有效期：_________其他约定事项：_________乙方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日签字代表：_________职务：_________电话：_________传真：_________邮箱：_________地址：_________邮编：_________开户行及账号：_________税号：_________纳税人识别号：_________税务登记证号：_________发证机关及有效期：_________社保登记证号及有效期：_________其他相关证件及有效期：_________其他约定事项：_________篇5发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：4.工程范围和内容：第二条工程造价工程造价为人民币：XXXX元（大写：XXXX元整）第三条工程期限1.本工程合同总工期为XX天（从开工之日算起）。2.本工程开工日期XXXX年XX月XX日，竣工日期XXXX年XX月XX日。第四条质量要求1.乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术要求及国家颁发的有关标准、规范进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方应按工程进度提供质量合格的工程资料。3.隐蔽工程必须经甲方代表检查、验收后方可进行下一道工序。4.工作质量达不到合格标准，乙方应按甲方代表的要求返工或重做，并承担由此造成的经济损失。第五条材料及设备的供应与保管1.本工程所需的所有材料、设备由乙方自行采购、运输和保管。乙方采购的材料和设备必须提供合格证和必要的检验资料，重要材料要有材质单。严禁使用假冒伪劣材料。如因材料质量问题造成工程质量事故或达不到质量标准的，由此造成的损失由乙方承担。2.乙方应按工程进度要求及时供应所需材料，如因材料供应不及时而影响工程进度或造成工程停窝工的，由此造成的损失由乙方承担。3.乙方应建立健全材料管理制度，确保材料使用合理，防止材料丢失和浪费。如有材料丢失和浪费现象，乙方应赔偿因此造成的损失。4.乙方应确保在验收过程中，所有材料均符合验收要求。如验收不合格，乙方应重新采购并承担相应费用。5.乙方应确保所有采购的材料和设备得到妥善保管，防止损坏和丢失。如发生损坏或丢失事件，乙方应及时处理并赔偿相应损失。6.甲方提供的设备应交由乙方负责保管，如有损坏或丢失，乙方应赔偿损失。7.对于未能及时供应或质量不合格的材料和设备，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。8.对于超出设计要求的材料消耗，乙方应承担相应的增加费用。对于节约材料消耗，甲方将给予乙方相应的奖励。具体奖惩措施将根据实际节约或超支情况协商确定。9.对于需要回收的材料和设备，乙方应负责回收并交给甲方指定的回收单位。回收过程中如有损坏或丢失，乙方应赔偿损失。10.甲方有权对乙方的材料采购过程进行监督指导，确保材料的质量和供应的及时性。同时，甲方也有权对乙方的材料管理制度提出意见和建议，帮助乙方改善材料管理。11.乙方应积极配合甲方的材料管理工作，提供必要的支持和协助。如有任何疑问或建议，应及时与甲方沟通协商，共同解决问题。12.在施工过程中，若因材料质量问题导致的工程质量事故或达不到质量标准的情况出现，乙方应承担由此造成的损失。同时，乙方也应承担相应的法律责任和处罚。因此，乙方在材料采购过程中应严格把控质量关，确保材料的性能和质量符合设计要求。13.乙方在材料管理过程中应严格遵守国家的法律法规和甲方的规章制度，确保材料的安全和合规使用。如有违反相关法律法规或甲方规章制度的行为发生，由此造成的损失和法律责任由乙方自行承担。14.乙方在材料采购、运输、保管和使用过程中应注意保护环境、节约资源、减少污染和废弃物排放等方面的要求。如有违反相关环保法律法规或资源浪费、污染排放等行为发生，由此造成的损失和法律责任由乙方自行承担。同时，甲方有权对乙方的环保行为进行监督指导并提出相应要求和建议。篇6发包方：[公司名称]（以下简称甲方）承包方：[公司名称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]4.工程范围和内容：具体以甲方提供的施工图纸和工程量清单为准。第二条工程期