加工承揽合同简易版5篇

加工承揽合同简易版5篇篇1甲方（定作人）：XXX，联系电话：XXX-XXXX-XXXX，地址：XXXXXXXXX。乙方（承揽人）：XXX，联系电话：XXX-XXXX-XXXX，地址：XXXXXXXXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行加工承揽事宜达成如下协议：一、委托加工项目1.甲方委托乙方进行XXXXXXXXX加工，具体规格、型号、数量等详见附件一《加工明细表》。2.乙方应按照甲方的要求，在约定的时间内完成加工任务，并保证加工质量符合甲方的要求。二、加工期限1.乙方应在接到甲方加工委托之日起XX个工作日内完成加工任务，并交付给甲方。2.如因特殊情况需要延期交付的，乙方应提前告知甲方，并协商确定新的交付时间。三、加工费用及支付方式1.乙方应按照双方协商确定的加工费用进行收费，具体费用标准详见附件二《加工费用表》。2.甲方应在乙方完成加工任务并交付验收合格后，通过银行转账或现金的方式支付乙方的加工费用。四、质量保证1.乙方应保证所承揽的加工任务的质量符合甲方的要求，并严格按照双方协商确定的质量标准进行生产。2.如因乙方原因导致加工质量不合格的，乙方应负责重新加工或退换货，并承担相应的损失。五、保密义务1.甲乙双方应对所签订合同的保密条款严格遵守，未经对方同意，不得向第三方泄露合同内容及双方商业秘密。2.乙方应对甲方提供的所有资料和信息进行保密，不得擅自复制、留存或泄露给第三方。六、违约责任1.甲方如未按照合同约定支付加工费用或未提供必要的支持和资料，导致乙方无法按时完成加工任务的，甲方应承担相应的违约责任。2.乙方如未按照合同约定完成加工任务或所完成的加工任务质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。七、争议解决1.如因合同履行过程中发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。2.如协商不成的，甲乙双方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、合同生效及终止1.本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。2.合同生效后，甲乙双方应共同遵守，如有违约行为，应承担相应的法律责任。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：XXXXXXXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXXXXXXX日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（定作人）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。乙方（承揽人）：XXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行加工承揽事宜达成如下协议：一、合同标的甲方委托乙方进行XXXX加工承揽工作。具体工作内容包括但不限于XXXX。二、合同价款及支付方式1.合同价款：XXXX元。2.支付方式：甲方在签订合同后支付乙方合同价款的XX%作为预付款，即XXXX元。剩余XX%的款项，即XXXX元，在乙方按照合同约定完成工作任务并交付甲方验收合格后支付。三、合同期限本合同自双方签字或盖章之日起生效，至乙方按照合同约定完成工作任务并交付甲方验收合格之日止。四、甲方权利与义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定完成工作任务，并交付验收合格的工作成果。2.甲方应当提供必要的工作条件和材料，并确保所提供的信息准确无误。3.甲方应当按时支付合同价款，并确保支付方式的合法性和有效性。4.甲方有权对乙方的工作过程进行监督，并提出合理的意见和建议。五、乙方权利与义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同价款。2.乙方应当按时按质完成工作任务，并确保工作成果符合甲方的要求。3.乙方应当遵守甲方的规章制度和纪律要求，确保工作过程的顺利进行。4.乙方有权对甲方提供的工作条件和材料进行检查，并提出合理的意见和建议。六、违约责任1.甲方如未按时支付合同价款或未提供必要的工作条件和材料，应当承担相应的违约责任。2.乙方如未按时完成工作任务或工作成果不符合甲方要求，应当承担相应的违约责任。3.双方如因违约行为造成对方损失的，应当赔偿对方的全部损失。七、争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应当首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应当遵守相关法律法规和程序规定，确保诉讼活动的合法性和有效性。判决生效前，双方应当继续履行本合同尚未完成的部分。判决生效时，双方应当执行判决结果。八、其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可以协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同自双方签字或盖章之日起生效，合同文本一式两份，甲乙双方各执一份。篇3甲方（委托方）：__________________乙方（承揽方）：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方加工承揽相关事宜，达成如下协议：一、委托加工承揽事项1.加工承揽物品：_____________________________________________2.加工承揽数量：_____________________________________________3.加工承揽期限：_____________________________________________4.加工承揽质量要求：_____________________________________________5.加工承揽费用及支付方式：_____________________________________________二、双方权利义务1.甲方权利义务（1）甲方应提供必要的加工承揽资料，并对资料的合法性、准确性、完整性负责。（2）甲方应按时支付加工承揽费用，不得无故拖欠。（3）甲方应协助乙方完成加工承揽工作，提供必要的协助和配合。2.乙方权利义务（1）乙方应严格按照甲方提供的加工承揽资料进行加工承揽，确保质量符合要求。（2）乙方应按时完成加工承揽工作，并交付给甲方验收。（3）乙方应妥善保管甲方提供的加工承揽资料，并不得擅自使用或泄露。（4）乙方应提供必要的售后服务，对因加工承揽质量问题导致的损失承担赔偿责任。三、违约责任1.甲方违约责任（1）甲方未按时支付加工承揽费用的，应承担相应的违约责任。（2）甲方提供虚假资料或资料不齐全的，应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任（1）乙方未按时完成加工承揽工作的，应承担相应的违约责任。（2）乙方加工承揽质量不符合要求的，应承担相应的赔偿责任。（3）乙方擅自使用或泄露甲方提供的资料，应承担相应的违约责任。四、争议解决及适用法律1.本合同的解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国的法律。2.甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.本合同中涉及的法律法规和司法解释，均以中华人民共和国现行有效的为准。五、其他事项1.本合同自双方签字或盖章之日起生效，有效期为________年。合同期满后，如双方无异议，可续签合同。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：__________________日期：__________________乙方（签字/盖章）：__________________日期：__________________篇4甲方（定作人）：XXX，地址：XXXX，电话：XXXX，联系人：XXXX。乙方（承揽人）：XXX，地址：XXXX，电话：XXXX，联系人：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方加工承揽事宜，达成如下协议：一、承揽事项及要求1.甲方委托乙方加工承揽以下事项：XXXX。2.加工承揽的具体要求如下：XXXX。二、加工承揽的期限和地点1.乙方应在合同签订后XX个工作日内完成加工承揽任务。2.加工承揽地点位于乙方的生产场所，地址为XXXX。三、加工承揽的费用及支付方式1.甲方应支付乙方的加工承揽费用为人民币XX元整（￥XX）。该费用包括材料费、加工费、运输费等所有费用。2.甲方应在合同签订后XX个工作日内向乙方支付加工承揽费用的XX%作为预付款，即人民币XX元整（￥XX）。剩余款项在验收合格后一次性支付。3.乙方应在收到预付款后XX个工作日内开始加工承揽工作。四、验收标准和验收方法1.乙方应按照甲方提供的技术要求和标准进行加工承揽。2.甲方应在收到加工承揽成果后XX个工作日内进行验收。验收标准为XXXX。3.如果甲方在验收过程中发现加工承揽成果存在质量问题或不符合技术要求，应及时向乙方提出书面异议。乙方应在收到异议后XX个工作日内进行整改并重新提交验收。五、违约责任及赔偿标准1.如果乙方未能在约定的期限内完成加工承揽任务，应自逾期之日起按日向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的XX%。同时，乙方应赔偿甲方因逾期交付而产生的所有损失。2.如果甲方未能在约定的期限内支付加工承揽费用，应自逾期之日起按日向乙方支付违约金，违约金为合同总金额的XX%。同时，甲方应赔偿乙方因逾期付款而产生的所有损失。3.如果双方违反合同约定导致另一方产生损失，违约方应赔偿守约方的所有损失。六、不可抗力及风险分配1.因不可抗力导致双方无法履行合同的，双方应友好协商解决。2.因市场风险、技术风险、政策风险等因素导致双方无法履行合同的，双方应友好协商解决。七、争议解决及法律适用1.如果双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.本合同适用中华人民共和国法律。如果本合同的内容与之前的口头或书面协议不一致，以本合同为准。八、合同生效及变更1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.双方如需对本合同进行变更或补充，应协商一致并签订书面协议。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议的修改和补充应以书面形式进行，并作为本协议的组成部分。本协议自双方签字或盖章之日起生效，具有法律效力。篇5甲方（定作人）：XXX，住所：XXXX，联系方式：XXXX。乙方（承揽人）：XXX，住所：XXXX，联系方式：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行加工承揽事宜达成如下协议：一、委托加工项目1.甲方委托乙方进行加工的产品名称为：XXXX，规格型号为：XXXX。2.乙方应按照甲方的要求，使用先进的工艺和设备进行加工，确保产品质量符合相关标准。二、加工承揽方式1.乙方应采取包工包料的方式，负责提供加工所需的所有材料和设备。2.乙方应严格按照甲方的要求进行操作，确保加工过程的顺利进行。三、加工承揽期限1.乙方应在签订本合同后XX个工作日内完成加工任务。2.如因特殊情况导致无法按时完成，乙方应提前告知甲方，并协商解决方案。四、质量保证1.乙方应确保所加工的产品质量符合相关标准，不得有任何质量问题。2.如发现质量问题，乙方应及时进行修复或重做，确保产品符合甲方要求。五、验收标准和方法1.乙方应在加工完成后，按照甲方要求进行产品验收。2.验收标准应包括但不限于外观、尺寸、性能等方面。具体验收项目和要求由甲方根据实际情况确定。六、违约责任1.如乙方未按照合同约定完成加工任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。2.如因乙方原因导致产品质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。七、争议解决方式1.如双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的