2025年建设工程勘察设计合同8篇

2025年建设工程勘察设计合同8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（勘察人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程勘察设计方面法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模描述]（具体详见附件图纸和说明）4.工程技术标准：遵循国家现行的相关工程建设标准和技术规范。双方另有约定的除外。第二条勘察范围和要求本合同勘察范围包括但不限于：[勘察范围列举]（具体范围详见附件图纸和说明）。乙方需按照甲方提出的勘察要求和标准完成勘察任务。第三条勘察资料、文件的要求及交付时间乙方应按照约定的时间节点向甲方提交勘察资料及文件。包括但不限于以下内容：地质勘察报告、测量数据等。提交的勘察成果应符合相关规定并满足工程设计需求。提交时间为本合同生效后XX个工作日内。第四条勘察服务费用及支付方式1.勘察服务费用总计：[费用总额汉字大写]（小写：￥[费用总额金额]）。该费用包括乙方完成本合同约定的全部勘察任务所需的费用。2.支付方式：甲方应按照以下约定支付勘察费用：合同签订后XX日内支付XX%作为启动资金；勘察成果交付并经甲方验收合格后XX日内支付剩余款项。3.乙方应在收到款项后提供合法有效的发票。第五条保密条款双方应对本合同内容及实施过程中所知悉的对方商业秘密及技术资料予以保密，未经对方书面许可，不得向第三方泄露或用于本合同以外的用途。第六条违约责任1.若甲方未按照约定时间支付勘察费用，每逾期一日，应向乙方支付逾期违约金。2.若乙方未按照约定时间提交勘察资料或提交的资料不符合要求，乙方应承担违约责任，并承担由此给甲方造成的损失。3.若因乙方原因造成勘察成果不符合要求的，乙方应负责无偿重新勘察或补充勘察。第七条解决争议若因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应首先尝试友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。第八条其他约定事项双方可根据实际情况，就其他未尽事宜进行约定。第九条附则1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.本合同的附件和补充协议均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：[甲方公司公章]法定代表人或授权代表（签字）：[甲方法人或代表手写签名]日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：[乙方公司公章]法定代表人或授权代表（签字）：[乙方法人或代表手写签名]日期：XXXX年XX月XX日---END---篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本建设工程勘察设计项目达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地址]3.工程规模：[工程规模描述]4.勘察或设计任务范围和内容：[任务内容详细描述]二、合同工期及交付要求1.合同签订后，乙方应在甲方规定的合理期限内完成勘察或设计工作。2.初步设计文件交付日期：[交付日期]。最终设计文件交付日期以甲方通知为准。3.乙方应按照甲方要求的格式和内容提交设计成果，确保设计成果的质量及完整性。三、费用及支付方式1.勘察或设计费用总计：[费用总额]。具体支付方式由双方另行约定。2.支付方式：[支付方式描述，如预付款、进度款、尾款等]。3.发票开具：乙方在收到款项后，应按照国家规定开具合法有效的发票。四、质量标准与验收方式1.乙方承诺其勘察或设计成果符合国家及地方相关质量标准。2.验收标准：[具体验收标准]。3.验收方式：[具体验收方式描述]。4.若验收不合格，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。五、知识产权及保密条款1.乙方对完成的勘察或设计成果享有知识产权。但一经甲方验收合格并支付费用后，成果的知识产权归甲方所有。篇3合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本建设工程勘察设计项目达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模描述]二、勘察设计范围及内容1.乙方负责完成本工程的勘察工作，包括但不限于地质勘察、工程测绘等。2.乙方负责完成本工程的设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计、深化设计等。三、勘察设计周期1.勘察周期：[具体周期]，自本合同签订之日起计算。2.设计周期：[具体周期]，自甲方提供齐全设计所需资料之日起计算。四、费用及支付方式1.勘察费用：人民币[勘察费用金额]元。2.设计费用：人民币[设计费用金额]元。3.支付方式：双方约定以银行转账方式支付。乙方提交勘察成果和设计文件经甲方确认后，甲方支付相应费用。五、质量标准及要求1.乙方应按照国家和地方现行的工程设计、工程勘察规范和质量标准进行勘察设计。2.乙方应确保勘察设计成果真实、准确、完整，满足工程建设的需要。3.甲方对勘察设计成果有异议的，应当在提交成果后七日内提出，乙方应及时修改或补充。六、保密条款1.甲乙双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。2.保密期限为本合同终止后两年。七、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付勘察设计费用，甲方应支付逾期违约金。2.若乙方未按照合同约定完成勘察设计任务，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。3.若因乙方提供的勘察设计成果导致工程质量问题，乙方应承担相应的法律责任。八、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。九、其他约定事项[其他具体约定事项]十、合同的生效与变更篇4合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本建设工程勘察设计项目达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模描述]二、勘察设计范围及内容1.乙方负责完成本工程项目的勘察设计工作。具体内容包括但不限于地质勘察、工程测量、初步设计、施工图设计等环节。2.乙方应根据国家相关规范、标准进行设计，确保设计质量符合甲方及相关部门的要求。三、合同总价及支付方式1.本合同总价为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。2.甲方应按以下方式支付勘察设计费用：（1）合同签订后[具体日期]，甲方支付乙方总金额的百分之[比例%]作为预付款；（2）乙方完成初步设计并提交甲方审查通过后[具体日期]，甲方支付总金额的百分之[比例%]；（3）乙方提交施工图设计文件并经甲方确认后[具体日期]，甲方支付剩余款项。四、勘察设计周期及进度要求1.乙方应在合同签订后[具体天数]天内完成地质勘察工作。2.乙方应在勘察完成后[具体天数]天内完成初步设计工作。3.施工图设计周期根据工程进度需要另行约定。4.乙方应确保勘察设计工作进度符合甲方工程进度要求。五、质量标准及验收方式1.乙方应按照国家及地方相关规范、标准进行设计，确保勘察设计工作质量。2.初步设计文件提交后，甲方有权对设计文件进行审查，并提出修改意见。乙方应根据甲方意见进行修改，直至满足甲方要求。3.施工图设计文件完成后，甲乙双方应共同进行验收，验收合格后方可进行施工。4.若因乙方设计原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。六、保密条款及知识产权归属1.甲乙双方应对本合同涉及的商业秘密、技术资料等予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。篇5合同编号：[具体编号]甲方（委托人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（勘察人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行工程勘察事项达成如下协议。为确保双方权益，特订立本合同，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]。2.工程地点：[工程地点]。3.工程范围：包括但不限于地质勘察、地形测绘、工程设计等。二、服务内容乙方应按照甲方的要求提供以下服务：1.现场勘察。2.编制勘察报告。3.提供设计建议及方案优化。4.参与项目的技术会议。5.甲方委托的其他相关事项。三、合同期限本合同自双方签署之日起生效，至完成本合同约定的所有工程勘察设计工作并经验收合格为止。四、费用及支付方式1.甲方应向乙方支付工程勘察设计费用总额为人民币[金额汉字大写]元（大写：[金额汉字大写金额]圆整）。具体费用明细详见附件。2.支付方式：双方签订合同后，甲方预付乙方总费用的百分之三十（%），完成主体勘察工作后支付百分之五十（%），余款在工程验收合格后XX日内结清。3.发票开具：乙方在完成每阶段工作并经甲方确认后，根据甲方付款情况开具相应的增值税专用发票。五、质量要求及验收标准1.乙方提供的勘察成果应符合国家及行业相关标准。2.甲方应在收到乙方勘察成果后的XX个工作日内进行验收，并提出书面验收意见。如甲方认为勘察成果存在质量问题，应书面通知乙方并说明理由，乙方应及时处理并重新提交成果。3.若因乙方提供的勘察成果导致工程出现质量问题，乙方应承担相应责任。六、保密条款双方应对本合同内容以及在合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术资料负有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。七、违约责任篇6合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本建设工程勘察设计项目达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地址]3.工程规模：[工程规模描述]4.工程勘察设计要求：[设计要求描述]二、合同范围及内容本合同涉及工程勘察和工程设计两部分内容，具体包括地质勘察、工程测量、初步设计、方案设计、施工图设计等工作。乙方应按照国家和地方现行相关法规和规范进行勘察设计。三、合同金额及支付方式1.本合同总金额为人民币大写：[合同总金额汉字大写]元（小写：￥[合同总金额数字小写]）。该费用包含勘察和设计的全部费用。2.支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成初步设计并提交甲方审查通过后，甲方支付总金额的XX%；（3）乙方完成施工图设计并提交甲方审查通过后，甲方支付剩余款项。四、履行期限及进度安排1.本合同的履行期限为自合同签订之日起至XXXX年XX月XX日。2.进度安排：乙方应根据工程实际情况制定详细的工作计划，并在每个阶段开始前提交甲方审查。甲方应按计划提供必要的支持。五、质量要求及验收标准1.乙方应按照国家和地方现行相关法规和规范进行勘察设计，确保勘察设计的准确性和完整性。2.验收标准：勘察设计成品的验收按照国家有关标准执行。甲方在收到勘察设计成品后XX日内完成验收，并提出修改意见。六、保密条款及知识产权归属1.双方应对涉及本合同的所有技术信息和商业信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。2.本合同项下的勘察设计成果的知识产权归甲方所有。乙方有权在行业内进行宣传时，使用其参与本项目的经历。但不得擅自使用甲方的名称和项目名称进行商业宣传。七、违约责任及赔偿损失1.若因乙方原因未能按照合同约定完成勘察设计任务，造成工期延误的，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。2.若因甲方原因未按约定支付费用，造成乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。3.若因一方违反保密条款导致对方损失的，违约方应赔偿对方由此造成的一切损失。八、争议解决方式及法律适用1.本合同的履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.本合同的订立、效力、履行、解释及争议解决等均适用中华人民共和国法律。九、其他约定事项：在合同附件中详细列明其他具体事项。这些附件与本合同具有同等法律效力。若附件内容与本合同内容存在冲突，以附件内容为准。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜可由双方另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。 篇7合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人/勘察设计人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及国家相关工程勘察设计管理规定，为保证工程勘察设计质量，结合本工程的实际情况，在双方完全理解本协议条款的基础上，经甲乙双方友好协商，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模描述]4.工程勘察设计要求：[相关要求描述]二、勘察设计范围及内容1.乙方负责完成本工程的勘察设计工作。具体包括但不限于：地形测绘、地质勘察、工程设计、预算编制等。2.勘察设计内容需符合中国相关法律法规和标准，满足工程建设的实际需求。三、勘察设计周期及进度安排1.乙方应在合同签订后XX个工作日内完成勘察工作。2.设计周期及进度详见附件《设计进度安排表》。四、费用及支付方式1.工程勘察设计费用总额为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。2.甲方在合同签订后XX个工作日内支付乙方总费用的XX%作为预付款。3.乙方完成初步设计并提交甲方确认后，甲方支付总费用的XX%。4.乙方完成全部设计并提交最终设计文件后，甲方支付剩余款项。5.支付方式：[具体支付方式，如银行转账等]。五、质量保证及验收标准1.乙方应确保勘察设计质量，符合国家及地方相关规范标准。2.甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。3.工程竣工验收时，以国家及地方相关规范标准为依据进行验收。六、知识产权及保密条款1.乙方对本次勘察设计的成果享有知识产权。2.乙方应保证甲方在使用勘察设计成果过程中，不侵犯任何第三方的知识产权。3.甲乙双方应对涉及到的商业秘密及技术资料履行保密义务。七、违约责任及赔偿1.若因乙方原因导致勘察设计工作未能按时完成，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。2.若因甲方原因导致乙方无法按时完成勘察设计工作，甲方应承担相应责任。3.若因一方违约导致合同解除，违约方应赔偿守约方的实际损失。八、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：[甲方公司公章]法定代表人（签字）：[甲方法人手写签名]日期：XXXX年XX月XX日联系方式：[甲方公司联系电话及地址]电子邮箱：[甲方公司邮箱地址]篇8合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人