2025年餐馆装修合同格式范本示例

2025年餐馆装修合同格式范本示例餐馆装修合同合同编号：签订地点：签订日期：2025年月日发包方（甲方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：承包方（乙方）：名称：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就餐馆装修工程事宜达成如下协议，以资共同遵守：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容及范围：1.4工程面积：平方米1.5装修风格：1.6工程期限：本工程自2025年月日开工，至2025年月日竣工，总工期为日历天。第二条工程价款及支付方式2.1合同总价款：人民币元（大写：元整）。2.2工程价款支付方式：（1）本合同签订后日内，甲方支付合同总价款的%作为预付款，即人民币元；（2）工程进度至%时，甲方支付合同总价款的%，即人民币元；（3）工程竣工验收合格后日内，甲方支付剩余款项，即人民币元；2.3乙方应在每次收款前提供相应的发票。第三条施工准备3.1甲方责任：（1）开工前日，甲方应为乙方提供施工场地，并保证施工所需水、电、气等设施的畅通；（2）甲方应提供施工图纸及设计变更文件，并在施工前进行技术交底；（3）甲方应协调乙方与物业、邻居等第三方的关系，为乙方提供便利条件；3.2乙方责任：（1）乙方应编制施工方案和进度计划，并在开工前提交甲方确认；（2）乙方应做好施工场地的布置，确保施工安全；（3）乙方应负责施工人员的安全教育和管理。第四条工期4.1工期顺延：（1）因甲方原因导致的停工、窝工，工期相应顺延，甲方应承担相关费用；（2）因设计变更或工程量增加，工期相应顺延；（3）因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致的停工，工期相应顺延。4.2工期延误责任：（1）因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任；（2）延误工期超过日的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方遭受的损失。第五条材料设备5.1材料供应：（1）本工程所需的主要材料由乙方负责采购，甲方需提供书面确认；（2）甲方指定材料的品牌、规格、型号等，乙方应严格按照甲方要求采购；（3）乙方采购的材料应符合国家相关质量标准，并提供相应的质量证明文件。5.2材料验收：（1）材料到达施工现场后，由甲乙双方共同验收；（2）如发现材料不符合质量要求，乙方应在甲方要求的期限内更换或退货，由此产生的费用由乙方承担。5.3设备安装：（1）本工程所需设备的安装由乙方负责；（2）设备安装应符合设计要求及国家相关标准，确保设备正常运行。第六条质量与验收6.1质量标准：（1）本工程应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》及其他相关标准；（2）甲方对装修效果有特殊要求的，应在合同中明确约定。6.2施工过程验收：（1）乙方应按施工进度进行自检，并在隐蔽工程隐蔽前通知甲方验收；（2）甲方应在收到验收通知后小时内进行验收，逾期视作同意。6.3竣工验收：（1）工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请及相关资料；（2）甲方应在收到申请后日内组织验收，验收合格后双方签署竣工验收合格证书；（3）验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内进行整改，直至验收合格。第七条安全、环保及消防7.1安全施工：（1）乙方应严格遵守施工安全规范，采取必要的安全防护措施；（2）因乙方原因造成安全事故的，乙方应承担全部责任及费用。7.2环保要求：（1）乙方应采用环保材料，施工过程中应采取措施减少噪音、粉尘等污染；（2）因乙方原因导致环境污染的，乙方应承担相应责任及费用。7.3消防措施：（1）乙方应严格按照消防设计要求施工，确保消防设施的安装符合规范；（2）因乙方原因导致消防验收不合格的，乙方应负责整改直至合格。第八条竣工验收及结算8.1竣工验收：（1）工程验收合格后，甲乙双方应签署《竣工验收合格证书》；（2）乙方应向甲方提供完整的工程竣工资料，包括但不限于施工图纸、竣工图、材料合格证、验收记录等；8.2竣工结算：（1）工程竣工验收合格后，乙方应在日内提交工程结算书；（2）甲方应在收到结算书后日内审核完毕，并支付剩余工程款。第九条工程保修9.1保修期限：（1）本工程的保修期为年，自竣工验收合格之日起计算；（2）保修期内，乙方应负责修复因施工质量引起的工程损坏。9.2保修范围：（1）保修范围包括但不限于墙面、地面、天花板、水电设施、门窗等；（2）因甲方使用不当或第三方原因造成的损坏，乙方不承担保修责任。第十条违约责任10.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额的%作为违约金；（2）因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应赔偿乙方遭受的损失。10.2乙方违约：（1）乙方未按约定工期完成工程的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的%作为违约金；（2）因乙方原因导致工程质量问题的，乙方应负责返工并赔偿甲方损失。第十一条合同解除11.1经甲乙双方协商一致，可以解除合同；11.2乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同：（1）未经甲方同意擅自转包或分包工程的；（2）因乙方原因导致工程停工超过日的；（3）乙方严重违反合同约定，导致合同无法继续履行的。11.3合同解除后，已履行的部分，双方应按实际工作量结算。第十二条争议解决12.1因本合同引起的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；13.2本合同自双方签字盖章之日起生效；13.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有