APP开发合同模板经典版范文7篇

APP开发合同模板经典版范文7篇篇1APP开发合同甲方：_________乙方：_________根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方开发APP项目达成以下协议：一、项目名称APP名称：_________二、项目内容开发内容：_________三、开发进度项目计划分以下阶段进行：1.前期调研与规划：包括与甲方沟通需求、分析目标用户、制定开发计划等，预计时间为______天。2.中期开发：根据前期规划进行APP开发，预计时间为______天。3.后期测试与优化：对开发完成的APP进行测试和优化，预计时间为______天。四、交付物与验收标准1.交付物：APP源代码、测试报告、使用手册等。2.验收标准：APP功能完善、界面美观、操作流畅，符合甲方需求。五、费用与支付方式1.开发费用：人民币______元整。2.支付方式：合同签订后，甲方需向乙方支付预付款______元，项目完成并验收合格后支付尾款______元。六、违约责任1.若甲方未按合同约定时间支付款项，乙方有权停止项目进展，并保留追究甲方违约责任的权利。2.若乙方未按合同约定时间完成项目开发并交付验收，乙方需承担相应的违约责任。七、争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议处理过程中，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。八、其他约定事项1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.甲方和乙方的任何书面协议或文件（包括但不限于合同、协议、备忘录等）均应以中文书写，并具有法律约束效力。若这些书面协议或文件存在任何翻译版本，则以中文版本为准。4.本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。如有任何疑问或需要解释，应由甲乙双方共同协商解决。5.在履行合同过程中，甲方和乙方应妥善保存相关证据，以便在需要时提供证明。6.乙方应确保开发过程中使用的所有技术和方法均符合相关法律法规的要求，并保障甲方的合法权益不受侵害。如因乙方的违法行为导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的法律责任。7.本合同期满后，如双方有意续签，应在合同期满前______天内进行协商并签订新的合同。如双方无意续签，则本合同自动终止。8.在合同履行过程中，如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决方案。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议处理过程中，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。篇2APP开发合同合同编号：[合同编号]甲方（客户）：[甲方公司名称]乙方（开发方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方开发APP项目事宜，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：[项目名称]2.项目目标：实现[项目目标]3.项目内容：开发一款具有[项目功能]的APP应用。二、开发要求1.乙方需按照甲方提出的需求和规格进行开发，确保开发出的APP应用符合甲方的要求。2.乙方需保证开发出的APP应用具有良好的稳定性和兼容性，能够在不同的设备和操作系统上正常运行。3.乙方需对开发出的APP应用进行充分的测试，确保软件功能正常、运行稳定。4.乙方需对甲方提出的问题和反馈进行及时响应，并根据需要进行修改和调整。三、开发周期1.本项目的开发周期为[开发周期]个月。自合同签订之日起开始计算。2.乙方需按照以下关键节点完成开发工作：（1）合同签订后[时间]内，完成APP应用的需求分析和设计；（2）合同签订后[时间]内，完成APP应用的开发工作；（3）合同签订后[时间]内，完成APP应用的测试和优化工作。四、费用及支付方式1.本项目的总费用为人民币[总费用]元。甲方需按照以下方式向乙方支付费用：（1）合同签订后[支付时间]内，向乙方支付总费用的[比例]；（2）项目交付并经甲方验收合格后[支付时间]内，向乙方支付剩余费用。2.乙方需提供相应的发票和凭证供甲方进行报销和结算。五、验收与交付1.乙方需在开发周期内完成项目的开发工作，并将项目交付给甲方进行验收。2.甲方需在收到项目后[验收时间]内，对项目的功能和性能进行验收，并出具验收报告。如验收不合格，甲方有权要求乙方进行整改或重新开发。3.乙方需确保交付的项目符合合同约定的要求和标准，并能够满足甲方的实际需求。如因乙方原因导致项目交付延误或不符合合同约定，乙方应承担相应的违约责任。4.项目交付后，乙方需继续提供必要的技术支持和维护服务，确保项目的正常运行和使用。如因甲方原因导致项目无法正常运行或使用，甲方应承担相应的责任。5.甲方在验收过程中提出的问题和反馈，乙方需及时响应并进行修改和调整。如因乙方原因导致问题无法及时得到解决，乙方应承担相应的违约责任。6.验收合格后，乙方需将项目的全部资料和文件交付给甲方，并协助甲方进行项目的部署和上线工作。如因乙方原因导致资料丢失或上线失败，乙方应承担相应的违约责任。7.甲方在验收过程中享有以下权利：（1）对项目的功能和性能进行充分了解和测试；（2）对不符合合同约定的部分提出整改要求；（3）在验收合格后，要求乙方提供必要的技术支持和维护服务。8.乙方在验收过程中应积极配合甲方的工作，确保验收工作的顺利进行。如因乙方原因导致验收工作延误或无法完成，乙方应承担相应的违约责任。9.甲方在验收过程中应本着公平、公正的原则进行评价和判断，确保验收结果的准确性和客观性。如因甲方原因导致验收结果不准确或存在偏见，甲方应承担相应的责任。10.双方应共同确保项目的交付和验收工作顺利进行，并共同解决问题和困难。如因不可抗力因素导致项目无法按时完成或验收，双方应协商解决并达成新的协议。篇3甲方（客户）：_________乙方（开发商）：_________根据中华人民共和国有关法律、法规，为明确双方的权利与义务，确保双方的合作顺利进行，双方遵循诚实守信、协商一致、互利共赢的原则，达成如下协议：一、项目概述1.项目名称：_________2.项目目标：_________3.项目内容：_________二、开发周期与进度1.开发周期：自合同签订之日起，至项目验收合格之日止。具体日期根据项目的复杂性和双方协商确定。2.进度安排：乙方应根据项目需求，制定详细的项目开发计划，并严格按照计划进行实施。甲方有权对开发进度进行监督，并提出合理建议。三、费用与支付方式1.费用：根据项目的复杂度和工作量，双方协商确定项目的总费用。具体费用构成详见合同附件。2.支付方式：甲方应按照合同约定的支付节点，将项目费用支付至乙方指定账户。乙方应提供正式的发票和收据。四、验收标准与流程1.验收标准：项目完成后，应按照合同约定的标准进行验收。具体验收标准详见合同附件。2.验收流程：乙方应在项目完成后，向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后，组织相关人员进行验收工作。验收过程中，甲方有权对项目的质量和效果提出意见和要求。乙方应根据甲方的反馈进行必要的修改和调整。验收通过后，甲方应出具验收报告并签字确认。五、双方权利义务1.甲方权利与义务：甲方有权对项目的开发过程进行监督，确保项目的质量和进度符合双方约定。甲方应按时支付项目费用，并提供必要的支持和资料。甲方在项目开发过程中，不得擅自修改或变更项目需求。如有特殊需求或变更，应与乙方协商并签订书面协议。甲方应尊重乙方的知识产权和劳动成果，不得将乙方的技术成果泄露给第三方。2.乙方权利与义务：乙方有权获得相应的项目费用，并提供优质的服务和成果。乙方应严格按照合同约定进行项目开发，确保项目的质量和进度符合双方要求。乙方应对甲方的商业机密和保密信息保密，不得擅自泄露或利用甲方的商业机密进行不正当竞争。乙方应积极配合甲方的监督和检查，及时提供项目开发过程中的相关数据和资料。六、违约责任1.甲方违约责任：甲方如未按时支付项目费用或未提供必要的支持和资料，导致项目开发进度延误或质量不符合要求，应承担相应的违约责任。具体违约责任应根据实际情况和双方协商确定。2.乙方违约责任：乙方如未按时完成项目开发任务或质量不符合要求，应承担相应的违约责任。具体违约责任应根据实际情况和双方协商确定。七、争议解决1.争议解决方式：在合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决管辖法院：本合同的管辖法院为_________人民法院。八、其他事项1.合同生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同履行过程中，如遇不可抗力或双方协商一致的情形，可提前终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。2.保密条款：双方应对合作过程中涉及的商业机密和保密信息保密，不得擅自泄露或利用对方的商业机密进行不正当竞争。保密期限为项目结束后_________年内。3.争议解决费用：在争议解决过程中，所产生的诉讼费用、保全费用等合理费用由违约方承担。4.合同修改与补充：本合同未尽事宜，双方可协商补充或修改。经过协商一致的修改或补充协议，与本合同具有同等法律效力。甲方（客户）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日乙方（开发商）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日篇4#甲方（客户）：公司名称：[公司名称]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]公司地址：[公司地址]#乙方（开发方）：公司名称：[公司名称]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]公司地址：[公司地址]#一、项目概述项目名称：[项目名称]项目目标：[项目目标]项目内容：[项目内容]#二、开发周期与进度1.开发周期：*项目预计开发周期为[具体周期]，自本合同签订之日起计算。*乙方需在此周期内完成项目的开发工作。2.进度安排：*乙方需制定详细的项目开发进度表，并按时向甲方报告进度情况。*甲方有权对进度表进行调整，并提出合理建议。#三、功能与需求1.功能需求：*乙方需根据甲方提供的功能需求文档进行项目开发。*功能需求文档需详细列出各项功能及其具体要求。2.设计要求：*乙方需按照甲方提供的设计要求进行项目开发。*设计要求文档需详细列出设计风格、界面布局等具体要求。#四、质量与测试1.质量标准：*乙方需确保项目开发质量符合甲方要求。*质量标准需明确各项功能的测试要求。2.测试流程：*乙方需制定详细的测试流程，并按时向甲方提交测试报告。*甲方有权对测试流程进行调整，并提出合理建议。#五、交付与验收1.交付时间：*项目预计交付时间为[具体交付时间]。*乙方需在此时间内完成项目的开发工作，并按时向甲方交付成果。2.验收标准：*乙方需确保项目符合甲方要求的验收标准。验收标准需明确各项功能的测试要求。在验收过程中，如存在不符合项，甲方有权要求乙方进行整改。整改完成后，双方需重新进行验收。直至验收合格为止。在验收过程中，如存在争议或不明确的地方，双方需友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼等方式解决。但不影响项目其他部分的正常进行。本合同的修改、补充应以书面方式进行，并作为本合同的组成部分。本合同自双方签字或盖章之日起生效，具有法律约束力。双方应严格遵守本合同中的各项条款和规定，确保项目的顺利进行。如有违反，违约方应承担相应的法律责任。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。篇5甲方（客户）：_________乙方（开发方）：_________根据中华人民共和国相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就乙方为甲方开发APP项目事宜，达成如下协议：一、项目概述甲方委托乙方开发APP项目，具体内容包括但不限于以下几个方面：1.APP名称：_________2.APP功能：_________3.APP界面设计：_________4.APP技术实现：_________5.APP测试与优化：_________6.APP发布与推广：_________二、开发周期与进度1.开发周期：乙方应在甲方支付完预付款后，按照甲方的需求，在合理的工作日内完成APP的开发。具体开发周期根据项目的复杂程度和乙方的技术能力进行调整。2.进度安排：乙方应制定详细的项目开发计划，并按时向甲方提交项目进度报告。甲方有权对开发进度进行监督，并提出合理的建议和要求。三、费用与支付方式1.开发费用：乙方应根据甲方的需求和开发周期，提供合理的开发费用报价。甲方应根据报价支付相应的费用。2.支付方式：甲方应通过银行转账或支票等方式向乙方支付开发费用。具体支付方式由双方协商确定。四、质量与验收1.质量要求：乙方应保证所开发的APP符合甲方的需求和质量要求。在开发过程中，乙方应严格遵守相关的技术规范和标准，确保APP的稳定性和安全性。2.验收标准：甲方应在收到乙方提交的APP后，按照双方约定的验收标准进行验收。验收标准应包括但不限于以下几个方面：功能性、稳定性、安全性、易用性等。3.验收流程：甲方应在收到APP后的一周内完成验收工作。如有任何问题或缺陷，甲方应及时向乙方反馈，乙方应在接到反馈后的一周内进行相应的修复或改进。五、保密与知识产权1.保密义务：甲、乙双方应对项目相关的商业机密、技术秘密等信息进行保密，不得擅自泄露或向第三方透露。2.知识产权：乙方所开发的APP的知识产权归甲方所有。乙方有权在开发过程中使用第三方库或框架等资源，但应确保这些资源的使用符合相关法律法规和第三方的使用协议。六、违约责任与争议解决1.违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。具体违约责任应根据违约方违约行为的严重程度和给对方造成的损失进行确定。2.争议解决：如双方在本合同的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同中未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.其他未尽事宜，按照国家相关法律法规和双方协商确定的方式解决。甲方（客户）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日乙方（开发方）：_________（签字/盖章）日期：_________年_________月_________日篇6甲方（客户）：__________乙方（开发商）：__________根据中华人民共和国有关法律、法规，为明确双方的权利与义务，确保双方能够共同遵守，特订立本合同。一、项目内容1.项目名称：__________2.项目目的：__________3.项目要求：__________二、开发周期1.开发起始日期：__________2.开发完成日期：__________三、开发费用及支付方式1.开发费用：人民币__________元。2.支付方式：__________四、双方权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权了解乙方开发工作的进展情况，并提出合理的建议和要求。（2）甲方应按时向乙方支付开发费用，并确保支付方式的畅通。（3）甲方应提供乙方所需的必要支持和协助，确保开发工作的顺利进行。2.乙方权利与义务：（1）乙方有权要求甲方按时支付开发费用，并确保支付方式的畅通。（2）乙方应按时完成分配的开发任务，并确保开发质量符合甲方要求。（3）乙方应遵守甲方的合理要求和建议，共同协商解决问题。五、违约责任1.甲方违约责任：（1）甲方如未按时支付开发费用或未提供必要支持和协助，导致开发工作无法按时完成，应承担相应的违约责任。（2）甲方如擅自变更开发要求或增加开发内容，导致开发工作无法按时完成或增加开发费用，应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：（1）乙方如未按时完成分配的开发任务或开发质量不符合甲方要求，应承担相应的违约责任。（2）乙方如擅自变更开发计划或增加开发内容，导致开发工作无法按时完成或增加开发费用，应承担相应的违约责任。六、争议解决方式1.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的，可通过仲裁或诉讼方式解决。2.仲裁机构或诉讼法院应为中华人民共和国相关机构。仲裁裁决或诉讼判决具有法律效力，双方应遵守。七、合同生效与终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效后，双方应共同遵守，确保开发工作的顺利进行。2.本合同在以下情况下可以终止：双方协商同意终止合同；一方违反合同约定，导致开发工作无法继续进行；不可抗力导致开发工作无法继续进行。合同终止后，双方应友好协商处理相关事宜。八、其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同涉及的技术、商业等敏感信息，双方应保密，不得擅自泄露给第三方。保密期限为项目开发完成后的_____年内。保密期限届满后，双方可协商解除保密义务。违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。3.本合同一式_____份，甲方_____份，乙方_____份。本合同自双方签字或盖章之日起生效。篇7甲方（客户）：_________地址：_________联系电话：_________乙方（开发商）：_________地址：_________联系电话：_________鉴于甲方需要开发一款APP，乙方具备相关的技术和经验，双方经过友好协商，达成以下合同协议：一、合同双方1.甲方（客户）：负责提供开发APP所需的详细需求和相关资料，协助乙方完成开发工作。2.乙方（开