农村水电建设工程合同_第1页
农村水电建设工程合同_第2页
农村水电建设工程合同_第3页
农村水电建设工程合同_第4页
农村水电建设工程合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

农村水电建设工程合同编号:__________

甲方(以下简称“甲方”)名称:__________

地址:__________

乙方(以下简称“乙方”)名称:__________

地址:__________

鉴于甲方拟在农村地区建设水电工程,乙方愿意为甲方提供相关建设服务,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就农村水电建设工程事宜达成如下协议:

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在农村水电建设工程中的权利、义务及责任,确保工程顺利进行,实现甲乙双方共同利益。

二、合同背景

甲方为满足农村地区水电需求,计划投资建设农村水电工程。乙方具备相应的资质和经验,愿意为甲方提供工程建设服务。

三、合同期限

本合同自双方签字盖章之日起生效,至农村水电工程竣工验收合格之日止。合同期限为____年。

双方的责任和义务:

一、甲方责任和义务

1.甲方应按照国家有关法律法规及政策要求,负责农村水电工程的立项、审批及报建工作,确保工程合法合规。

2.甲方应按照合同约定,按时、足额支付乙方工程款及有关费用。

3.甲方应负责工程项目的协调和管理工作,包括但不限于与政府部门、村民、设计单位、监理单位等协调沟通,确保工程顺利进行。

4.甲方应负责工程所需材料的采购,并确保材料质量符合国家及行业相关标准。

5.甲方应按照合同约定,及时提供乙方所需的技术资料、施工图纸等,保证乙方顺利施工。

6.甲方应负责工程竣工验收的组织工作,并按照合同约定,承担工程保修责任。

二、乙方责任和义务

1.乙方应按照甲方要求,在规定的时间内完成农村水电工程的设计、施工、验收等工作。

2.乙方应遵守国家法律法规及政策要求,确保工程建设合法合规。

3.乙方应按照合同约定,确保工程质量和安全,对工程中出现的问题及时采取措施予以解决。

4.乙方应按照甲方要求,按时提供工程进度报告、质量报告、安全报告等相关资料。

5.乙方应配合甲方做好工程协调工作,及时解决工程中遇到的问题。

6.乙方应按照合同约定,承担工程保修责任,对保修期内出现的问题进行维修。

三、双方权利

1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、保质、保量完成工程建设任务。

2.甲方有权要求乙方及时提供工程进度、质量、安全等相关报告。

3.甲方有权对乙方施工过程中的违法行为进行制止,并要求乙方承担相应责任。

4.乙方有权要求甲方按照合同约定,按时、足额支付工程款及有关费用。

5.乙方有权要求甲方提供所需的技术资料、施工图纸等,以保证工程顺利进行。

6.乙方有权要求甲方协助解决工程中遇到的问题。

四、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、合同变更与解除

1.未经双方书面同意,任何一方不得擅自变更或解除本合同。

2.因不可抗力导致本合同无法履行时,双方可协商解除本合同,并免除各自的责任。

本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

合同金额与支付方式:

一、合同总金额

本合同农村水电建设工程的总金额为人民币____元整(¥____元),该金额包含但不限于工程设计费、材料费、人工费、施工费、设备购置费、监理费、税费等所有与工程相关的费用。

二、支付方式

1.预付款:合同签订后____个工作日内,甲方应向乙方支付合同总金额的____%(即人民币____元)作为预付款。

2.进度款:工程按进度完成,甲方应根据乙方提交的工程进度报告和发票,按以下比例支付进度款:

-工程开工后,每完成合同总工程量的____%,甲方支付该部分工程量的____%(即人民币____元);

-工程中期,每完成合同总工程量的____%,甲方支付该部分工程量的____%(即人民币____元);

-工程完工前,每完成合同总工程量的____%,甲方支付该部分工程量的____%(即人民币____元);

-工程竣工验收合格后,甲方支付剩余的____%(即人民币____元)。

3.保修金:工程竣工验收合格后,甲方应向乙方支付合同总金额的____%(即人民币____元)作为保修金。保修期满且无质量问题后,该保修金无息退还乙方。

4.结算与支付条件:乙方提交完整的工程结算报告和验收报告后,甲方应在____个工作日内对结算报告进行审核,并在审核无误后____个工作日内支付结算款。

5.额外费用:因不可抗力、设计变更、工程量增加等原因导致的额外费用,经双方协商一致后,按照实际发生费用支付。

6.逾期支付:甲方逾期支付款项,应按中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息,并承担相应的违约责任。

三、支付方式变更

1.如因国家政策调整、市场变化等原因导致合同金额发生变化,双方应协商一致,并签订补充协议,对合同金额及支付方式进行相应调整。

2.任何支付方式的变更,均应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。

违约与争议解决机制:

一、违约责任

1.甲方违约责任:

a.若甲方未按合同约定支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付未付款项的____%作为违约金。

b.若甲方未按时提供所需的技术资料、施工图纸等,每逾期一日,应向乙方支付____元人民币作为违约金。

c.若甲方擅自变更工程设计,导致工程延误或增加费用,甲方应承担相应的责任,并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方违约责任:

a.若乙方未按合同约定完成工程,每逾期一日,应向甲方支付____元人民币作为违约金。

b.若乙方施工过程中出现质量问题,乙方应承担修复责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

c.若乙方在工程验收合格后,未能按照约定进行保修,乙方应承担相应的责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

二、争议解决

1.双方应本着友好协商的原则,积极解决合同履行过程中产生的争议。

2.如协商不成,任何一方均可将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。

3.双方也可以选择仲裁作为争议解决方式,具体仲裁机构由双方协商确定。

4.争议解决过程中,双方应继续履行合同约定的义务,除非争议解决机构另有裁决。

三、适用法律

本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除和终止,以及争议的解决,均适用中华人民共和国法律。

四、管辖法院

对于因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、不可抗力

1.因不可抗力导致本合同无法履行或部分履行时,双方应及时通知对方,并协商解决。

2.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等,双方应提供相关证明文件。

3.发生不可抗力事件,致使合同无法履行或部分履行时,双方可根据实际情况部分或全部免除责任,但应立即通知对方。

附则:

一、生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同的生效需满足以下条件:

1.双方已就合同内容达成一致;

2.合同已按照法律规定完成审批、备案等手续;

3.双方已按照合同约定支付了预付款。

二、有效期

本合同的有效期为____年,自合同生效之日起计算。合同期满后,如双方无异议,本合同可自动续期,续期期限由双方另行协商确定。

三、变更与终止

1.合同变更:

a.合同的任何变更,必须以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。

b.任何变更不得违反国家法律法规及政策要求,不得损害双方合法权益。

2.合同终止:

a.合同期满自然终止。

b.因甲方原因导致合同无法继续履行,甲方应提前____个工作日书面通知乙方,并承担相应的违约责任。

c.因乙方原因导致合同无法继续履行,乙方应提前____个工作日书面通知甲方,并承担相应的违约责任。

d.双方协商一致,可以终止合同。

e.因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同,并免除各自的责任。

四、通知

1.除非合同另有约定,所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。

2.通知送达日期以邮戳为准,或者以其他双方认可的方式确认送达。

五、合同份数

本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。

六、其他

1.本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。

2.本合同如有附件,附件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有法律约束力。

七、争议解决

本合同的解释、履行、变更、解除及终止,以及争议的解决,均适用中华人民共和国法律。

八、管辖法院

对于因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

附件:

一、需求文档

1.农村水电工程需求说明书,详细描述工程的建设目标、规模、功能、技术要求等。

2.工程投资估算书,包括工程总投资、分项投资及资金来源等。

二、设计方案

1.工程总体设计方案,包括工程布局、结构设计、设备选型等。

2.单项工程设计图纸,如大坝设计、电站设计、输电线路设计等。

三、技术规格

1.工程所需主要设备的技术规格书,包括设备型号、参数、性能等。

2.工程施工技术规范,包括施工工艺、质量标准、安全要求等。

四、各类证件复印件

1.甲方营业执照副本复印件。

2.乙方营业执照副本复印件。

3.甲方、乙方法定代表人身份证明复印件。

4.甲方、乙方资质证书复印件。

5.工程项目立项批准文件复印件。

6.工程项目环境影响评价批复文件复印件。

7.工程项目安全评价批复文件复印件。

五、合同附件

1.本合同签订时的双方签字盖章页复印件。

2

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论