施工单位合同示范

施工单位合同示范编号：__________

甲方（施工单位）：[施工单位名称]，住所地：[施工单位地址]，法定代表人：[施工单位法定代表人姓名]，联系电话：[施工单位联系电话]。

乙方（建设单位）：[建设单位名称]，住所地：[建设单位地址]，法定代表人：[建设单位法定代表人姓名]，联系电话：[建设单位联系电话]。

鉴于甲方具备施工资质，乙方拟委托甲方进行工程项目的施工建设，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，确保工程项目的顺利进行，实现双方利益的最大化。

二、合同背景：乙方拟建设的工程项目已取得相关审批手续，甲方具备相应的施工资质，双方经协商一致，决定签订本合同。

双方的责任和义务：

一、甲方责任和义务：

1.按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务，确保工程质量符合国家及行业相关标准。

2.严格按照乙方提供的施工图纸和设计要求进行施工，不得擅自更改设计方案。

3.负责施工现场的安全管理，确保施工过程中人员及设备安全，遵守国家有关安全生产的法律法规。

4.对施工现场进行文明施工，保护环境，遵守国家及地方有关环境保护的法律法规。

5.配合乙方进行工程验收，对验收过程中发现的问题负责整改。

6.按照合同约定的时间节点，向乙方提交工程进度报告，包括但不限于施工进度、质量状况、安全状况等。

7.遵守合同约定，按时支付乙方工程款。

二、乙方责任和义务：

1.按时向甲方提供施工图纸、设计要求及相关资料，确保甲方按照约定进行施工。

2.负责办理工程项目所需的各项审批手续，确保施工顺利进行。

3.为甲方提供必要的施工条件，包括但不限于场地、水源、电源等。

4.配合甲方进行施工现场的管理，确保施工环境的安全、文明、整洁。

5.按时验收工程，对验收合格的部分支付工程款。

6.对甲方在施工过程中提出的问题及时给予答复，协助甲方解决施工过程中的困难。

7.依法承担因工程项目产生的税费及有关费用。

三、双方权利：

1.甲方有权要求乙方提供必要的施工条件，并确保施工进度不受影响。

2.乙方有权要求甲方按照约定的时间、质量、安全要求完成施工任务。

3.甲方有权对施工过程中的设计方案进行监督和指导。

4.乙方有权对施工过程中的质量、安全、进度等方面进行监督检查。

四、双方义务：

1.甲方应按时支付乙方工程款，不得拖欠。

2.乙方应按时提供施工图纸、设计要求及相关资料。

3.甲方应按照合同约定，承担因施工产生的相关费用。

4.乙方应按照合同约定，承担因审批手续产生的相关费用。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本合同项下，甲方应完成乙方指定工程项目的施工建设，合同总金额为人民币[合同总金额]元（大写：[大写金额]）。

二、支付方式

1.预付款：合同签订后，乙方应向甲方支付合同总金额的[预付款比例]%作为预付款，即人民币[预付款金额]元。

2.进度款：工程按进度完成并经乙方验收合格后，甲方应按照以下进度支付进度款：

a.工程开工后，甲方应支付合同总金额的[进度款比例1]%作为开工进度款，即人民币[开工进度款金额]元。

b.工程完成[进度节点1]后，甲方应支付合同总金额的[进度款比例2]%作为第一个进度款，即人民币[第一个进度款金额]元。

c.工程完成[进度节点2]后，甲方应支付合同总金额的[进度款比例3]%作为第二个进度款，即人民币[第二个进度款金额]元。

d.依次类推，直至工程全部完成。

3.结算款：工程全部完成后，经乙方验收合格并满足合同约定的其他条件，甲方应支付合同总金额的[结算款比例]%作为结算款，即人民币[结算款金额]元。

4.保留金：合同总金额的[保留金比例]%作为保留金，在工程验收合格后[保留金释放时间]内无任何争议时，甲方应向乙方支付保留金。

三、支付条件

1.甲方支付每笔款项前，乙方应提供经双方确认的付款申请单，包括但不限于工程进度报告、验收报告等。

2.乙方在收到甲方支付的款项后，应出具相应的收款凭证。

四、额外费用

1.因甲方原因导致工程延期或质量问题，甲方应承担相应的额外费用。

2.因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担相应的额外费用。

3.双方应就额外费用的计算和支付方式在合同中明确约定。

五、违约责任

1.如一方未按时支付款项，应向另一方支付违约金，违约金比例为[违约金比例]%。

2.如一方未按约定履行合同，导致另一方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约责任：

a.甲方未按时支付款项，应向乙方支付违约金，违约金比例为每日[违约金比例]%。

b.甲方未按合同约定完成施工任务，导致工程延期，应赔偿乙方因此遭受的损失。

c.甲方违反合同约定，造成工程质量不合格，应承担修复费用，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.乙方违约责任：

a.乙方未按时提供施工图纸、设计要求及相关资料，应向甲方支付违约金，违约金比例为每日[违约金比例]%。

b.乙方未按合同约定验收工程，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。

c.乙方违反合同约定，导致工程无法按期完成，应赔偿甲方因此遭受的损失。

二、争议解决

1.争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的，可采取以下方式解决：

a.诉讼：任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

b.仲裁：双方同意将争议提交至[仲裁委员会名称]仲裁，仲裁裁决为终局裁决。

2.适用法律：本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

3.管辖法院：如双方选择诉讼解决争议，合同签订地人民法院为有管辖权的人民法院。

4.争议解决程序：

a.双方应在争议发生后[争议解决期限]内提出书面争议通知。

b.双方应尽最大努力在[争议解决期限]内通过协商解决争议。

c.如协商不成，任何一方均可根据上述争议解决方式提起诉讼或仲裁。

三、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[合同有效期]年。

3.本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。

附则：

一、生效条件

本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，但以下条件必须同时满足：

1.甲方已取得相应的施工资质。

2.乙方已取得工程项目所需的各项审批手续。

3.双方已按照合同约定支付了预付款。

二、有效期

本合同的有效期为[合同有效期]年，自合同生效之日起计算。

三、变更

1.本合同的任何变更，必须以书面形式经甲乙双方协商一致，并由双方签字（或盖章）确认。

2.未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。

四、终止

1.合同在以下情形下终止：

a.合同约定的工期届满，工程按期完成且经乙方验收合格。

b.双方协商一致，决定终止合同。

c.因不可抗力导致合同无法履行。

d.一方严重违约，另一方有权解除合同。

2.合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余工程、支付款项、解决争议等事宜。

五、通知

1.除非合同另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方提供的地址。

2.通知自发送之日起[通知送达期限]后视为送达。

六、不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。

3.不可抗力事件持续期间，合同履行期限相应顺延。

七、合同份数

本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同如有歧义或与法律、法规相抵触之处，以法律、法规为准。

3.本合同自生效之日起，对甲乙双方具有法律约束力。

附件：

1.工程项目需求文档：详细描述工程项目的建设目的、功能要求、技术参数、质量标准等。

2.设计方案：包括但不限于建筑图纸、结构设计、电气设计、给排水设计等，应附有设计单位盖章和设计人签字。

3.技术规格：列出工程所需的材料、设备、施工工艺等的技术要求，确保工程质量。

4.施工单位资质证书：甲方提供的有效资质证书复印件，证明其具备承担本工程项目的资格。

5.建设单位资质证书：乙方提供的有效资质证书复印件，证明其具备建设管理本工程项目的资格。

6.工程项目相关审批文件：包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证等。

7.施工图纸及技术资料：甲方提供的完整施工图纸和技术资料，供乙方施工参考。

8.乙方施工组织设计：乙方编制的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。

9.工程项目合同专用条款：双方根据实际情况协商确定的专用条款，包括但不限于工期、质量、安全、环保、支付等。

10.附件清单：本附件清单的签署页，由甲乙双方签字（或盖章）确认附件的完整性和有效性。

甲方法定代表人