工程监理施工合同6篇

工程监理施工合同6篇篇1合同编号：[合同编号]建设单位（甲方）：[建设单位名称]监理单位（乙方）：[监理单位名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工监理事宜，在互惠互利、诚实守信、协商一致的基础上，签订本合同，并承诺共同遵守。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程结构：[工程结构]二、监理工作内容1.乙方根据甲方委托，按照《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规的要求，承担本工程的监理任务。2.乙方必须严格遵守各项法律法规，认真履行职责，确保工程质量、安全和进度。3.乙方需协助甲方做好工程的竣工验收工作，确保工程符合设计要求和相关标准。三、监理工作期限1.监理工作自[开始日期]起，至[结束日期]止。具体日期根据工程实际情况和甲方要求进行调整。2.乙方必须在约定的期限内完成监理任务，确保工程质量符合要求。四、监理报酬及支付方式1.监理报酬根据工程的实际情况和双方协商确定。具体报酬金额和支付方式在双方签订的补充协议中明确。2.甲方应按约定及时支付监理报酬，确保乙方能够顺利开展监理工作。五、双方权利与义务1.甲方应尊重乙方的劳动成果，确保乙方能够充分发挥专业技能和才能。同时，甲方也应积极配合乙方的工作，及时提供相关资料和信息。2.乙方应认真履行职责，确保工程质量、安全和进度。同时，乙方也应尊重甲方的意见和要求，及时与甲方沟通协商解决问题。3.双方应共同遵守合同条款和规定，确保合同的顺利实施。如一方违反合同约定或法律法规规定，应承担相应的法律责任。六、违约责任及赔偿损失1.如一方违反合同约定或法律法规规定，应承担相应的法律责任。具体责任和赔偿损失方式在双方签订的补充协议中明确。2.乙方在监理工作中存在重大过失或故意行为导致工程质量、安全或进度严重受损的，应承担相应的法律责任和赔偿损失。七、争议解决方式及管辖法院1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以通过仲裁或诉讼方式解决。具体争议解决方式在双方签订的补充协议中明确。2.如双方发生纠纷或争议时无法协商解决，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。管辖法院为[管辖法院名称]。八、合同生效及终止条件1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同条款和规定，确保合同的顺利实施。2.合同终止条件：如一方违反合同约定或法律法规规定，另一方有权终止合同；如双方协商一致的，可以终止合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。九、其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同副本具有同等法律效力。3.乙方在本合同签订后应立即开始履行其职责和义务，甲方也应积极配合乙方的工作，确保监理工作的顺利进行。篇2甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________丙方（监理单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，经三方协商一致，特签订本合同。一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.开工日期：_________5.竣工日期：_________6.合同工期：_________二、甲方工作1.甲方派驻工地代表：_________，联系电话：_________，负责施工过程中的质量、进度、投资控制及协调等工作。甲方应及时提供施工所需的设计图纸、施工规范等必要文件。2.甲方负责办理施工场地的土地征用、拆迁补偿、平整场地等工作，并承担其费用。甲方应按时向乙方支付工程进度款，确保工程的顺利进行。3.甲方应负责协调与其他施工单位的关系，确保施工场地的供电、供水等基础设施的畅通无阻。甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题，确保工程的顺利进行。三、乙方工作1.乙方派驻工地代表：_________，联系电话：_________，负责施工过程中的质量、进度、投资控制及协调等工作。乙方应严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。2.乙方应建立健全施工质量控制体系，确保施工过程中的每一道工序都有明确的质量控制措施。乙方应积极配合甲方和丙方的质量检查工作，及时整改存在的问题。3.乙方应按时向甲方提交施工进度计划，并确保施工进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的工期调整安排，确保工程按时完成。4.乙方应建立健全安全生产管理体系，确保施工过程中的安全生产符合相关要求。乙方应积极配合甲方的安全检查和整改工作，确保工程的安全施工。四、丙方工作1.丙方派驻工地代表：_________，联系电话：_________，负责施工过程中的质量、进度、投资控制及协调等工作。丙方应严格按照监理规范进行监理工作，确保工程质量符合相关标准。2.丙方应对施工过程中的关键工序进行旁站监理，确保施工质量得到有效控制。丙方应及时向甲方提交监理报告，反映施工过程中的问题。3.丙方应协助甲方解决施工过程中的相关问题，确保工程的顺利进行。丙方应及时向乙方反馈施工过程中的问题，促进乙方改进施工措施。五、违约责任1.甲方若不按合同约定支付工程进度款或提供必要文件，应承担相应的违约责任。乙方若不按合同约定完成施工任务或施工质量不符合相关标准，应承担相应的违约责任。丙方若不按合同约定进行监理工作或监理质量不符合相关标准，应承担相应的违约责任。2.因一方违约导致工程无法按时完成或质量不符合相关标准时，违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失。包括直接损失和间接损失。直接损失包括但不限于已完成工程的费用、未完成的工程量所需费用等；间接损失包括但不限于因违约导致的额外支出、利润损失等。3.甲方和乙方应严格遵守合同约定及法律法规的规定，丙方也应严格遵守合同约定及监理规范的规定。如一方违约导致其他方遭受损失时，违约方应承担相应的赔偿责任。同时，违约方还应承担因违约行为而产生的其他法律责任和后果。六、合同生效与终止1.本合同自三方签字盖章之日起生效。合同生效后各方应严格遵守合同约定及法律法规的规定履行自己的义务。任何一方不得擅自变更或解除本合同否则将承担相应的法律责任和后果。同时各方也应积极协商解决合同履行过程中出现的问题确保合同的顺利实施。2.本合同在以下情况下可以终止：国家法律法规规定应当终止的情况；合同约定的终止条件出现的情况；经三方协商一致同意终止的情况等。合同终止后各方应按照国家法律法规的规定进行清算和结算工作确保各方的合法权益得到保障。同时各方也应积极协商解决合同终止后的问题确保工程的顺利进行和各方利益的最大化。篇3合同编号：[合同编号]建设单位（甲方）：[建设单位名称]施工单位（乙方）：[施工单位名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[工程承包方式]4.工程范围和内容：[工程范围和内容]第二条合同文件组成1.本合同文本；2.招标文件及招标答疑；3.施工图纸及设计交底；4.投标文件；5.其他双方认可的文件。第三条监理施工期限1.乙方监理施工总工期为XX天（日历天），自XXXX年XX月XX日开工至XXXX年XX月XX日竣工验收。2.乙方每月至少完成XX平方米的工程量，每天至少完成XX平方米的工程量。若因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金XX元。3.乙方在竣工验收前必须完成所有监理施工任务，否则视为违约。第四条监理施工费用及支付方式1.监理施工费用按实际完成的工程量计算，单价为每平米XX元。乙方每月向甲方提交已完成工程量报告，甲方在收到报告后XX个工作日内审核并支付款项。2.乙方在竣工验收合格后，提交竣工结算报告，甲方在收到报告后XX个工作日内审核并支付尾款。3.乙方需向甲方提供正规的税务发票。第五条双方职责与义务1.甲方职责与义务：（1）负责办理项目的相关审批手续；（2）负责协调项目周边关系；（3）负责提供施工图纸及设计交底；（4）负责按时支付监理施工费用；（5）负责对监理施工质量的监督与检查。2.乙方职责与义务：（1）按照合同约定完成监理施工任务；（2）保证监理施工质量符合相关标准；（3）按时向甲方提交已完成工程量报告；（4）配合甲方进行竣工验收；（5）遵守甲方的现场管理制度。第六条违约责任及赔偿损失1.乙方在监理施工过程中，如因自身原因造成工期延误或质量问题，需承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。2.甲方如未按时支付监理施工费用或提出合理要求，需承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。3.如因第三方原因造成工期延误或质量问题，双方需共同协商解决，并赔偿因此给对方造成的全部损失。第七条合同终止与解除1.合同签订后，双方应严格遵守，不得擅自变更或解除。如需变更或解除，需经双方协商一致，并签订书面协议。2.在合同履行过程中，如乙方出现严重违约行为或无法继续履行合同义务，甲方有权单方面终止合同，并要求乙方承担相应的违约责任及赔偿损失。3.合同终止后，乙方应积极配合甲方进行项目收尾工作，并妥善处理好相关事宜。如有未完成的工作内容或质量问题，乙方需继续承担相应的责任和义务。第八条争议解决方式及管辖法院1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的义务。2.诉讼过程中产生的相关费用由败诉方承担。判决结果生效后，败诉方需履行判决结果。如有上诉需要，双方应共同协商解决上诉事宜。在上诉期间，双方应继续履行一审判决结果中未涉及争议部分的义务。在上诉过程中产生的相关费用由败诉方承担。判决结果生效并执行完毕后，双方应遵守判决结果并按照合同约定履行相关义务。如仍有未尽事宜或需要再次协商解决的问题，双方应友好协商解决。协商不成的可以再次提起诉讼或仲裁解决（仲裁结果具有法律效力）。篇4合同编号：甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行工程监理施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程内容：二、监理施工范围1.乙方负责甲方委托的工程的全部监理施工工作。2.监理施工范围包括：地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑智能化工程、建筑节能工程等。三、监理施工方式1.乙方应采用有效的监理施工方式，确保工程质量、进度和安全。2.监理施工方式包括：现场监理施工、文件监理施工、信息化管理监理施工等。四、合同价款及支付方式1.本合同价款为人民币（大写）：元整（￥：元）。具体金额以甲方确认的工程量及计价方式为准。2.甲方应按以下方式支付合同价款：合同签订后，甲方应支付乙方合同总金额的%作为预付款；工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余款项。3.乙方在收到甲方支付的款项后，应向甲方提供合法有效的发票。五、工期及进度要求1.乙方应在合同签订后尽快进场，并开始监理施工工作。2.乙方应确保工程进度，按时完成施工任务。如有特殊情况，乙方应及时向甲方汇报，并协商解决方案。3.甲方有权对工程进度进行检查和监督。如乙方未能按时完成施工任务，甲方有权扣除乙方相应款项，并要求乙方承担相应的违约责任。六、质量标准及验收要求1.乙方应确保工程质量符合《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的要求。2.甲方有权对工程质量进行检查和验收。如工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或整改，并扣除乙方相应款项。3.工程竣工验收时，乙方应向甲方提供完整的工程资料和验收文件。甲方在收到相关资料后，应尽快组织验收。如验收过程中发现问题，甲方应及时向乙方提出，并要求乙方进行整改。七、安全文明施工要求1.乙方应确保施工过程中遵守安全文明施工规范，采取有效措施防止事故发生。如因乙方原因造成事故，乙方应承担全部责任。2.甲方有权对乙方的安全文明施工进行检查和监督。如发现问题，甲方应及时向乙方提出，并要求乙方进行整改。3.乙方在施工现场应设立安全警示标志和安全防护措施，确保施工现场的安全。同时，乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。八、违约责任及赔偿损失1.甲乙双方在履行合同过程中，如一方违约，应承担相应的违约责任并赔偿因此给对方造成的全部损失。违约方应及时向另一方提交书面违约报告及赔偿方案。如双方协商无法达成一致的，违约方应承担法律责任并赔偿损失。篇5合同编号：XXXX甲方（建设单位）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。乙方（施工单位）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程监理施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX。2.工程地点：XXXX。3.工程规模：XXXX。4.工程内容：XXXX。二、监理施工范围1.乙方负责监理施工的范围包括：XXXX。2.乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行监理施工。三、监理施工方式1.乙方应采用先进的施工技术和管理方法，确保工程质量、进度和安全。2.乙方应设立专门的项目管理机构，配备专业的监理人员，负责工程的全面监理工作。3.乙方应确保施工现场的整洁、有序，采取有效措施防止噪音、粉尘和废弃物对环境和周边居民的影响。四、工程期限1.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，计划竣工日期为XXXX年XX月XX日。2.乙方应在计划开工日期前提交详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。3.如因乙方原因造成工程延期，乙方应承担相应的违约责任。五、工程质量1.乙方应确保工程质量符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定。2.乙方应建立健全的质量管理体系，加强质量检查和验收工作，确保工程质量符合设计要求和合同约定。3.如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。六、合同价款及支付方式1.本工程的合同价款为人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX元）。该价款包括工程的设计、材料、施工及保修服务等费用。2.甲方应按以下方式支付合同价款：（1）合同签订后，甲方应支付合同价款的XX%作为预付款；（2）工程竣工验收合格后，甲方应支付合同价款的XX%；（3）剩余合同价款作为工程质量保证金，在工程竣工验收合格后的一年内支付。3.乙方在收到甲方支付的合同价款后，应出具合法有效的发票。七、违约责任1.如因甲方原因未按照合同约定支付合同价款，甲方应承担相应的违约责任。2.如因乙方原因造成工程质量问题或工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.乙方在履行合同过程中存在其他违约行为的，应承担相应的违约责任。八、争议解决方式1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。2.甲乙双方在协商过程中达成的任何补充协议或变更协议，应以书面形式签订，并成为本合同不可分割的一部分。3.本合同的解释权归甲乙双方所有。如有任何疑问或需要进一步说明的，双方应协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。仲裁或诉讼地点为甲方所在地。仲裁或诉讼期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议部分的条款。仲裁或诉讼裁决具有最终的法律效力。篇6甲方（建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，就甲方委托乙方进行工程监理施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程规模：_________4.工程内容：_________二、监理施工范围1.乙方负责甲方委托的工程监理施工工作，包括工程的规划、设计、实施等阶段的监理施工。2.乙方需按照甲方要求，对工程施工过程中的质量、进度、安全等方面进行全面监理施工。3.乙方应协助甲方处理工程施工过程中遇到的技术难题和问题，提出合理的解决方案和建议。三、监理施工期限1.监理施工开始日期：_________2.监理施工结束日期：_________3.如有特殊情况，监理施工期限可经双方协商后适当延长。四、监理施工费用及